承包围墙协议书

承包围墙协议书甲方（发包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：鉴于甲方有围墙建设需求，乙方具备相应的围墙建设承包能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方承包甲方围墙建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.围墙建设地点：位于[具体地址]。2.围墙规格围墙高度为[X]米，厚度为[X]厘米。围墙采用[材质名称]材质，确保坚固耐用。围墙顶部设置[顶部样式描述，如帽檐等]。3.围墙长度：围墙总长度约为[X]米，具体长度以实际测量为准。4.附属设施围墙大门[X]扇，大门规格为[长×宽]，采用[大门材质]制作，配备[门锁类型]门锁。在围墙合适位置设置[X]个排水孔，排水孔直径为[X]厘米。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权根据实际情况对围墙建设的规格、样式等提出变更要求，但应提前通知乙方，并承担因变更导致的费用增加。2.义务向乙方提供围墙建设所需的场地，并确保场地具备施工条件。按照本协议约定及时支付工程款。协助乙方办理施工过程中可能涉及的相关手续，如临时占地许可等（如需要）。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照协议约定支付工程款。在甲方未按照协议约定履行义务时，有权暂停施工，并要求甲方承担相应责任。2.义务按照本协议约定的规格、材质、工期等要求进行围墙建设施工，确保工程质量符合国家相关标准和本协议约定。负责施工过程中的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。施工过程中应遵守施工现场的各项规章制度，文明施工，减少施工对周边环境的影响。按照甲方要求或工程实际需要，及时提供施工进度报告，接受甲方的监督检查。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。三、工程价款及支付方式（一）工程价款本工程总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为固定总价，包含完成本协议约定的围墙建设工程所需的全部费用，除因甲方提出变更导致的费用增加外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.预付款：协议签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写[大写金额]）。2.进度款：在围墙基础工程完工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写[大写金额]）。3.竣工款：围墙建设工程全部竣工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付至工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写[大写金额]）。4.质保金：工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]日内无息支付剩余工程总价款的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写[大写金额]）。四、工程工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。乙方应在开工日期前做好施工准备工作，确保按时开工。（二）竣工日期本工程应在开工日期起[X]个工作日内竣工。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。（三）工期延误1.因乙方原因未能按时开工或未能按时竣工的，每延误一天，乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。2.因甲方原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证据。工期相应顺延，甲方应承担乙方因工期延误而增加的合理费用。五、工程质量及验收（一）工程质量标准乙方应严格按照国家现行的围墙建设工程质量验收规范及本协议约定的规格、材质等要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。（二）验收程序1.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后[X]日内组织验收。2.验收过程中，如发现工程质量不符合本协议约定或国家相关标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方应在甲方要求的期限内完成整改，并重新提交验收申请直至验收合格。3.工程经甲方验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及乙方损失由甲方承担。2.若甲方擅自变更围墙建设的规格、样式等要求，导致乙方需要重新施工或增加费用的，甲方应承担相应的费用及损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照协议约定的质量标准施工或使用不符合约定的材质，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，如因返工导致工期延误的，还应按照本协议关于工期延误的约定承担违约责任。如给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并退还甲方已支付的相应工程款。2.若乙方未按照协议约定的工期竣工，应按照本协议关于工期延误的约定向甲方支付违约金。如因乙方延误工期导致甲方遭受其他损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方在施工过程中，如因自身原因造成安全事故或对第三方造成人身伤害、财产损失的，乙方应承担全部法律责任和赔偿责任，如因此给甲方带来不利影响或损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）协议份数本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（三）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方协