学校围墙合同范本

学校围墙合同范本甲方（委托方）：名称：[学校名称]法定代表人：[姓名]地址：[学校地址]联系方式：[联系电话]乙方（受托方）：名称：[施工单位名称]法定代表人：[姓名]地址：[施工单位地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟对学校围墙进行建设及维护等相关事宜，乙方具备相应的施工及服务能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行学校围墙相关工作事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）围墙建设1.围墙位置：学校[具体校区名称]周边，东至[东至具体地点]，西至[西至具体地点]，南至[南至具体地点]，北至[北至具体地点]。2.围墙规格：围墙高度为[X]米，采用[围墙材质，如砖砌、铁艺等]结构，基础采用[基础类型，如混凝土基础等]。围墙顶部设置[顶部样式，如压顶等]，每隔[X]米设置[围墙柱规格及样式]。3.围墙外观：墙面应平整光滑，颜色为[具体颜色]，并按照甲方要求绘制[相关图案或标语等内容]。（二）围墙维护1.维护内容：定期对围墙进行检查，包括墙体是否有裂缝、倾斜、损坏等情况；对围墙表面进行清洁，去除污渍、青苔等；对围墙的附属设施，如大门、围栏等进行维护保养，确保其正常使用。2.维护周期：乙方应每月至少进行一次全面的围墙维护检查，并根据实际情况及时进行维修和保养。（三）其他服务1.安全保障：在围墙建设及维护期间，乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工安全和周边人员的安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。2.环境保护：乙方在施工过程中应遵守国家环境保护相关法律法规，采取有效措施减少施工对周边环境的影响，如控制扬尘、噪音等污染。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工及服务过程进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的标准和要求进行施工及服务。有权根据实际情况对合同内容进行调整，但应提前通知乙方。2.义务向乙方提供施工所需的相关资料，包括学校场地规划图、围墙设计图纸等。按照合同约定及时支付款项。协助乙方解决施工过程中遇到的与学校相关的问题，如协调周边关系等。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付款项。在甲方提供资料完整且符合要求的情况下，有权按照合同约定进行施工及服务。对于甲方提出的不合理要求，有权提出异议并协商解决。2.义务按照本合同约定的标的物或服务具体描述进行施工及服务，确保工程质量和服务水平达到合同要求。自行组织施工队伍，配备必要的施工设备和工具，并确保其性能良好、安全可靠。负责施工过程中的安全管理工作，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全。在施工及服务过程中，遵守国家法律法规及学校的相关规定，不得影响学校正常的教学、生活秩序。定期向甲方汇报施工及服务进展情况，接受甲方的监督检查。施工结束后，负责清理施工现场，做到工完场清。对围墙建设及维护过程中涉及的技术、质量等信息予以保密，不得向第三方泄露。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含围墙建设、维护及其他服务的全部费用，除因甲方提出的合理变更外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：围墙建设工程进度达到[具体进度节点，如基础完工、墙体砌筑完成等]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.竣工款：围墙建设工程全部完工，经甲方及相关部门验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：合同总价款的[X]%作为质保金，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保期为自验收合格之日起[X]年，质保期满后，如围墙无质量问题，甲方在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限（一）围墙建设期限围墙建设工程应自合同签订且甲方预付款到账之日起[X]日内开工，并在开工后[X]日内完成全部建设工作。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。（二）围墙维护期限围墙维护期限自围墙建设工程验收合格之日起开始计算，为期[X]年。五、质量标准及验收（一）质量标准围墙建设及维护应符合国家及地方现行的相关质量标准和规范要求，同时应满足本合同约定的各项具体要求，包括但不限于围墙的规格、外观、结构安全等方面。（二）验收1.中间验收：在围墙建设过程中，对于基础完工、墙体砌筑完成等关键节点，乙方应提前通知甲方进行中间验收。甲方应在接到通知后[X]个工作日内组织验收，验收合格后方可进行下一道工序。2.竣工验收：围墙建设工程全部完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告，并提供相关竣工资料。甲方应在接到申请报告后[X]个工作日内组织相关部门进行竣工验收。验收内容包括围墙的整体质量、规格尺寸、外观效果、安全性能等方面。如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方自行承担，且整改期间不计入工期。质保期内，乙方应定期对围墙进行回访检查，如发现质量问题应及时处理。质保期满后，甲方有权组织对围墙进行复查，如发现质量问题，乙方仍应负责维修或更换。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定及时支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工或服务，并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金。2.若因甲方原因导致乙方无法正常施工或服务，如未按时提供施工资料、未协调好周边关系等，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于工期延误损失、窝工损失等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的时间开工、竣工或完成维护服务，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付款项，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。2.若乙方施工及服务质量不符合合同约定的标准和要求，乙方应负责无偿整改，直至达到合同要求。如因乙方原因导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方违反安全管理规定或环境保护要求，导致发生安全事故或受到相关部门处罚的，乙方应承担全部责任及由此给甲方造成的损失。4.若乙方擅自将本合同项下的工作转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付款项，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合