塔吊安拆合同范本

塔吊安拆合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有塔吊安拆需求，乙方具备相应的塔吊安拆资质和能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行塔吊安拆事宜，经友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.塔吊型号及规格：[详细写明塔吊的型号、规格，如QTZ63（5010）塔吊，包括起重臂长度、起重量等具体参数]2.安拆地点：[明确塔吊安拆的具体地点，如[项目名称]施工现场，详细地址]3.安拆内容：乙方负责完成上述塔吊的拆卸、运输、重新安装及调试工作，确保塔吊能够正常投入使用。包括但不限于塔吊各部件的拆除、吊运、清理，基础的拆除与重新浇筑（如有需要），塔身的组装与校正，电气系统的连接与调试，安全装置的安装与检测等全部安拆工作内容。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的安拆工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方违反本合同约定或法律法规规定时，有权要求乙方承担违约责任或采取补救措施。2.义务向乙方提供塔吊安拆所需的相关资料，包括但不限于塔吊原始资料、基础施工图纸、施工现场地下管线资料等，并保证资料的真实性和完整性。协助乙方办理塔吊安拆过程中所需的相关手续，如施工许可证、占道许可证等（如需要），并承担因办理手续产生的相关费用（法律法规另有规定的除外）。为乙方提供安拆作业所需的场地条件，确保场地平整、坚实，无障碍物，并保证场地符合安全作业要求。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付安拆费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付安拆费用。在甲方未履行本合同约定义务，影响乙方安拆工作正常进行时，有权暂停安拆工作，并要求甲方承担相应责任。2.义务具备合法有效的塔吊安拆资质证书，并向甲方提供相关资质证明文件。–制定详细的塔吊安拆施工方案，施工方案应符合国家和地方相关标准、规范以及本合同的要求，并报甲方审核同意后实施。组织具备相应资格证书的专业技术人员和操作人员进行安拆作业，施工人员应遵守施工现场的安全规章制度，服从甲方的现场管理。负责安拆作业所需设备、工具、材料的配备，并确保其质量合格、性能良好。在安拆作业过程中，妥善保管甲方提供及自身配备的设备、工具、材料等，如有损坏或丢失，应负责修复或赔偿。在安拆作业前，对塔吊及相关设备进行全面检查，确保其性能完好，并向甲方提供检查报告。在安拆作业过程中，严格按照施工方案和安全操作规程进行操作，确保安拆工作安全、顺利进行。安拆作业完成后，负责清理施工现场，做到工完场清。对安拆过程中产生的废弃物、建筑垃圾等按照环保要求进行处理。对安拆后的塔吊进行调试和试运行，确保塔吊各项性能指标符合要求，并向甲方提供调试报告和试运行记录。在安拆作业过程中，如发生安全事故或其他意外情况，应立即采取措施进行救援和处理，并及时通知甲方。同时，承担因事故或意外造成的一切法律责任和经济损失（法律法规另有规定的除外）。自塔吊安拆完成之日起[X]日内，向甲方提供塔吊安拆工程竣工资料，包括但不限于安拆施工方案、设备检查报告、调试报告、试运行记录、质量验收报告等，资料应真实、完整、有效。三、安拆费用及支付方式（一）安拆费用本合同约定的塔吊安拆费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部安拆工作所需的一切费用，除本合同约定的调整情况外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付安拆费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：在塔吊拆除工作完成并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付安拆费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.尾款：塔吊重新安装调试完毕，经甲方及相关部门验收合格，乙方提交全部竣工资料后[X]日内，甲方向乙方支付剩余安拆费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、安拆工期1.开工日期：本合同生效且甲方支付预付款后[X]日内，乙方应组织人员和设备进场开始安拆作业，预计开工日期为[具体日期]。2.竣工日期：自开工之日起，乙方应在[X]日内完成塔吊的安拆工作并通过甲方验收，预计竣工日期为[具体日期]。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应在工期延误情况发生后[X]日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。五、质量标准及验收1.质量标准：乙方应按照国家和地方现行的塔吊安拆相关标准、规范以及本合同约定进行安拆作业，确保塔吊安拆质量符合要求。塔吊安拆完成后，应达到以下质量标准：塔吊的各项性能指标符合原厂设计要求和相关标准规定。塔身垂直偏差不超过规定范围，各连接部位牢固可靠，螺栓拧紧力矩符合要求。电气系统布线规范，接地良好，各种安全保护装置灵敏可靠，动作准确。塔吊外观整洁，无明显损伤、变形等缺陷。2.验收乙方在安拆作业完成后，应进行自检，自检合格后向甲方提交验收申请。甲方在收到乙方验收申请后，应在[X]日内组织相关人员进行验收。验收人员包括甲方代表、监理单位代表（如有）以及相关技术专家等。验收合格后，甲乙双方应签署验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方要求在规定时间内进行整改，直至验收合格为止。因乙方整改导致的费用增加和工期延误由乙方自行承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付安拆费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停安拆工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时承担乙方因暂停工作造成的损失。2.若甲方未按照本合同约定提供相关资料、协助办理手续或提供场地条件等，导致乙方安拆工作无法正常进行或延误工期的，甲方应承担相应的责任，工期相应顺延，并赔偿乙方因此遭受的损失（包括但不限于窝工费、设备租赁费等）。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的时间和质量标准完成塔吊安拆工作，每逾期一日，应按照安拆费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照安拆费用的[X]%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于工期延误导致的其他费用增加、预期利益损失等）。2.若乙方安拆工作不符合质量标准，乙方应负责无偿返工直至符合要求。如因返工导致工期延误，乙方应按照前款约定承担违约责任。如因乙方安拆质量问题给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方未按照本合同约定提供相关资质证明文件或擅自转包、分包安拆工作的，甲方有权解除本合同，乙方应返还已收取的费用，并按照安拆费用的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的损失。4.乙方在安拆作业过程中，如因自身原因发生安全事故或其他意外情况，导致甲方或第三方人身伤亡、财产损失的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，与甲方无关。如因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方应负责赔偿。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1