2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷A卷含答案

2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺模拟试卷A卷含答案

单选题（共700题）1、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A.发包方与注册建造师已解除承包合同B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】B2、2016年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。A.赵先生2015年1月入职丁企业后，该企业在2015年11月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1996年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1994年进入乙国有企业工作，20013年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【答案】A3、（2017年真题）根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法记录行为公告的说法，正确的是()。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】C4、根据《民法典》，下列主体属于法人的是（）。A.甲施工企业的项目经理部B.乙基金会C.丙公司的分公司D.企业负责人丁【答案】B5、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，错误的是（）。A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计D.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】A6、（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括()。A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】A7、全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行。该相关单位是（）。A.文物保护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门【答案】D8、以下关于施工现场临时设施安全卫生要求的说法中正确的是（）。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位应当将施工现场的办公区与生活区分开设置，并保持安全距离C.施工单位不宜在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.施工现场不得临时搭建建筑物【答案】A9、（2016年真题）根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月【答案】B10、根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（）。A.组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.及时、如实报告生产安全事故D.落实本单位安全生产责任制【答案】D11、按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程D.关系到社会公共利益的大型经济适用住房工程【答案】D12、关于建设工程债的说法，正确的是（）。A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人【答案】A13、根据《合同法》，下列合同转让有效的是（）。A.国庆节前，张某买了回老家的飞机票，因公司安排加班，张某将机票转让给同事李某B.建设单位拖欠甲施工单位800万工程款，甲施工单位书面通知建设单位其已将债权转让给乙施工单位，请建设单位将工程款支付给乙施工单位C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.检测单位将检测合同转让给其他具有检测资质的单位【答案】B14、各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【答案】B15、关于招标公告的说法，正确的是（）。A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布D.招标公告无需载明招标项目的性质、实施地点和时间【答案】B16、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危机毗邻建筑的说明D.设计单位的资质证明【答案】D17、2010年6月24日，甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款应于2010年8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2010年9月20日向法院提起诉讼。则下列关于保证责任和保证期间的表述中，正确的是()。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2010年8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2010年9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2010年8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2010年9月20日起6个月【答案】A18、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格【答案】A19、下列组织中，不具有法人资格的是（）。A.大学B.项目经理部C.公司D.社团【答案】B20、张三在被甲公司胁迫的情况下，订立了一份买卖合同，关于该合同撤销的说法，正确的是（）。A.该合同是合法有效的合同，不能撤销B.张三自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内，可以行使撤销权C.张三自知道或应当知道撤销事由之日起1年内，可以行使撤销权D.张三自胁迫行为终止之日起1年内，可以行使撤销【答案】D21、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定【答案】B22、（2016年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A.承揽业务不良行为B.资质不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为【答案】B23、下列对评标程序的组成的说法，正确的是()A.对评标有疑义的单位和个人可以干预评标的过程和结果B.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标C.投标人可对投标文件中含义不明确的内容作详细的澄清或说明，澄清时可以改变投标文件的实质性内容D.在确定中标人前，招标人可与投标人就投标方案等内容交流【答案】B24、在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人A的同意。事先没有取得被代理人A同意的，应当在事后及时告诉被代理人A，如果被代理人A不同意，由（）向所转托的人的行为负民事责任。A.代理人B.被代理人AC.代理人B和被代理人A按比例D.代理人B和被代理人A连带【答案】A25、（2020年12月真题）关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的说法，正确的是()。A.危险性较大的分部分项工程实行施工总承包的，专项施工方案可以由施工总承包单位组织编制B.危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制C.施工企业应当组织召开专家论证会对全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证D.分包单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案的，应当由施工总承包单位技术负责人和分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章【答案】D26、工程项目质量安全第一责任人是（）。A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【答案】D27、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】B28、发包人发生以下情形，且催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【答案】A29、关于保险主体的说法，正确的是（）。A.被保险人负有支付保险费的义务B.投保人可以与被保险人不一致C.受益人应当是被保险人D.被保险人不得为两个以上【答案】B30、下列不能认定为工伤的是（）。A.患职业病B.周日发生非本人责任的交通事故C.因工外出期间由于工作原因发生事故下落不明D.下班后在办公室中整理会议纪要时触电受伤【答案】B31、关于知识产权的说法，不正确的是（）。A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.商标权具有财产权和人身权双重属性C.新颖性是授予专利权的共性条件D.发明专利的保护期限长于外观设计专利【答案】B32、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,施工企业项目经理造成重大质量事故。情节特别恶劣的，关于其承担的行政责任的说法中,正确的是（）。A.终身不予注册B.责令停止执业1年C.责令停止执业5年D.吊销执业资格证书,5年以内不予注册【答案】A33、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】D34、下列建筑工地使用的材料中，不必实施见证取样和送检的是（）。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】B35、投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（）。A.由工商行政管理机关吊销营业执照B.取消其1年至两年参加依法必须进行招标的项目的投标资格C.构成犯罪，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金【答案】D36、（2015年真题）根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）个月。A.12B.10C.8D.6【答案】A37、关于人民调解说法，正确的是（）。A.经人民调解委员会调解达成调解协议的，必须制作调解协议书B.经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力C.调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行D.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认【答案】D38、（2020年真题）用人单位与劳动者在用工前签订的劳动合同，劳动关系（）建立。A.实习期满之日B.劳动合同订立之日C.劳动者提供担保之日D.用工之日【答案】D39、有关抵押权的实现，说法错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价B.抵押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物C.抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D.拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有【答案】B40、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定的或合同另有约定外，（）。A.合同不生效B.不影响合同效力C.合同无效D.合同终止【答案】B41、下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有（）。A.合同约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物【答案】B42、（2021年第1批真题）当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是()。A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】A43、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.70%B.80%C.60%D.75%【答案】B44、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】D45、施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。A.建设单位的违约行为B.总监理工程师的停工决定C.上级企业的处理决定D.行政机关的罚款【答案】D46、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。A.2013年11月20日B.2013年12月20日C.2014年1月20日D.2014年2月20日【答案】C47、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【答案】C48、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，说法正确的有（）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核【答案】C49、【2018年真题】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】A50、全民所有制企业的经营权属于（）A.自物权B.用益物权C.担保物权D.债权【答案】B51、招标人不得组织（）踏勘项目现场。

A.单个潜在投标人B.部分潜在投标人C.全部潜在投标人D.中标人E.投标人【答案】A52、（2020年12月真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日【答案】B53、当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时，如果能够修复，物权人可以请求行为人（）。

A.排除妨碍B.恢复原状C.返还原物D.赔偿损失【答案】B54、关于规划许可证的说法中正确的是（）。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】D55、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】B56、某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有（）。A.拒绝作业权B.紧急避险权C.应急处理权D.回避求救权【答案】B57、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限【答案】B58、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【答案】B59、关于评标规则的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定后公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序【答案】B60、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人【答案】C61、珍贵文物分为（）个等级。A.2B.3C.4D.5【答案】B62、关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出【答案】B63、（2021年第2批真题）根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是()。A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款【答案】A64、（2021年真题第1批）下列属于人民法院行政诉讼的受案范围的是（）。A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的D.调解行为以及法律规定的仲裁行为【答案】C65、《建筑业企业资质标准》中规定，建筑工程施工总承包二级企业的净资产应不少于()。A.6000万元B.5000万元C.4000万元D.800万元【答案】C66、工程项目质量安全第一责任人是（）。A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【答案】D67、某项目设计费用为100万元，合同约定违约金为设计费用的15%。发包方支付了15万元定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。A.24B.27C.30D.42【答案】C68、（2014年真题）注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现()。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即注销其建造师资格证书C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D.处以1万元罚款【答案】C69、在城市市区内，可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（）天，向生态环境主管部门申报。A.3B.7C.15D.28【答案】C70、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A.注销注册或变更注册B.被吊销C.被撤销D.延续有效【答案】A71、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该（）。A.由国务院裁决B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由制定机关裁决D.决定在该地方适用地方性法规的规定【答案】A72、下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是（）。A.对行政机关为作出行政行为而实施的论证不服的B.对吊销许可证不服的C.对行政机关针对信访事项作出的受理不服的D.对行政指导行为不服的【答案】B73、基坑支护工程专项施工方案应经（）签字后实施。A.施工企业项目经理和现场监理工程师B.施工企业负责人和建设单位负责人C.建设单位负责人和总监理工程师D.施工企业技术负责人和总监理工程师【答案】D74、发生施工生产安全事故后，下列说法错误的是（）。A.任何情况下不得移动事故现场的物件B.保护事故现场，既不要减少任何痕迹，也不能增加任何痕迹C.应立即启动事故相应的应急预案，防止事故扩大、减少人员伤亡和经济损失D.需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物【答案】A75、关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。A.当事人只能通过向仲裁协议中约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭时提出D.无效施工合同，约定了有效仲裁协议的，法院不得受理【答案】C76、关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（）。A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人B.已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用C.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息D.应当及时发布公告【答案】D77、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档B.竣工验收备案必须提交《住宅使用说明书》C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案【答案】A78、（2020年12月真题）关于招标公告的说法，正确的是()。A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布D.招标公告无需载明招标项目的性质、实施地点和时间【答案】B79、关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法不正确的是()。A.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年B.对整改确有实效的，经批准可以缩短其不良行为记录信息的公布期限C.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密和商业秘密的一律不得公开D.行政处理决定在被行政复议期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告【答案】C80、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境影响的负面施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节油、节水【答案】B81、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。A.15日B.10日C.5日D.7日【答案】C82、（2017年真题）关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收【答案】B83、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。A.小王在试用期内迟到、早退，不符合录用条件B.小李因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年C.小孔在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人D.小吴在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作【答案】D84、《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》针对建筑行业的特点，提出了相应工伤保险制度，下列说法错误的是()。A.建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险?B.建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费?C.工伤保险费用可以参与竞标?D.在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费【答案】C85、某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为（）万元。A.0B.15C.22.5D.45【答案】A86、甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县。在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失应由（）。A.丙承担B.甲承担C.乙承担D.甲与乙分担【答案】A87、甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2014年4月1日还款。但到2014年5月1日，甲仍未还钱。2014年6月3日乙向甲要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的延长C.引起诉讼时效的中止D.改变法定时效期间【答案】A88、（2021年第1批真题）关于施工许可证申请延期的说法，正确的是()。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】D89、关于违约责任的说法，正确的是（）。A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】C90、（2020年12月真题）关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是()。A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任B.对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退换D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装【答案】B91、根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。A.合同约定的工程尚未开工的B.合同约定的工程验收合格的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的【答案】B92、某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（）。A.张某在该企业连续工作满8年B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作【答案】D93、从性质上讲，施工企业的投标行为属于()。A.要约B.要约邀请C.承诺D.询价【答案】A94、某工程建设项目发生工程款结算纠纷，当地建设行政管理部门组织建设方与施工方进行了商谈，但未达成一致意见。上述纠纷属于（）。A.合同纠纷B.行政纠纷C.侵权纠纷D.程序纠纷【答案】A95、用人单位依法裁减人员后，在下列哪一时间内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先录用被裁减的人员()A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B96、（2015年真题）根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同。A.5年B.3年C.2年D.1年【答案】C97、某建筑设计单位未按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()A.处10万元以上30万元以下的罚款B.责令停业整顿C.除低资质等级D.构成犯罪的，依法追究刑事责任【答案】D98、甲和乙于2021年4月1号签订了房屋买卖合同，甲同意以200万元的价格出售位于市郊的一处房产，双方约定3天后办理过户手续。4月2日，丙看中了这套房产，愿意以300万的价格购买，甲和丙于当天签订了买卖合同并办理了过户手续，则下列说法中正确的是（）。A.乙签合同的时间在前，因此可以要求丙归还房产B.乙没有取得房产，因此甲和乙之间的合同是无效合同C.乙可以追究甲的违约责任D.丙和甲之间的合同无效，丙需要赔偿乙的损失【答案】C99、关于二级建造师执业的说法，正确的是（）。A.二级建造师可以在造价咨询企业执业B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业【答案】A100、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府D.派遣单位与劳动者【答案】A101、关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是（）。A.出租人向承租人履行交付标的物的义务B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务D.承租人向出卖人履行交付租金的义务【答案】B102、根据《关于适用民事诉讼法的解释》的规定，因合同纠纷引起的诉讼，合同对履行地点没有约定或约定不明的说法错误的是（）。A.合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地B.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地C.即时结清的合同，交易行为地为合同履行地D.合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由原告住所地人民法院管辖【答案】D103、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。A.12月5日B.12月10日C.12月20日D.12月30日【答案】A104、某建设工程发生了工程质量事故，经鉴定事故是由于设计方的原因造成的。对此，设计单位应当履行的法定义务是提出相应的()。A.技术处理方案?B.损失赔偿方案?C.责任认定方案?D.设计变更方案【答案】A105、场景(七）A.施工单位承担B.建材商承担C.施工单位和建材商各承担一半D.建材商承担3/4，施工单位承担1/4【答案】B106、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A.效力待定B.可撤销C.无效D.有效【答案】C107、女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。A.参与高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业【答案】D108、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款的是（）。A.技术难度较低的建设工程B.建设规模较小的建筑工程C.工期较短的建筑工程D.紧急抢险的工程【答案】D109、甲公司为乙公司向银行贷款提供保证担保，担保合同中没有约定担保的范围，则下列说法正确的是（）。A.保证人应当对贷款、利息、违约金等全部债务承担责任B.保证人只对贷款承担责任C.保证人在债务的财产没有清偿完毕之前不承担任何责任D.保证人对债权人可以拒绝承担保证责任【答案】A110、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日【答案】D111、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】C112、下列关于无权代理，说法错误的是（）。A.无权代理自始未经授权B.无权代理的代理权可能已经终止C.无权代理可能超越代理权D.无权代理就是表见代理【答案】D113、（2019年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。A.特级、一级、二级B.施工总承包、专业承包、施工劳务资质C.工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D.甲级、乙级、丙级【答案】B114、关于建设工程共同承包，下列说法正确的是（）。A.出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿B.共同承包应当由三个以上的承包单位组成C.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体各方应当单独与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任【答案】A115、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日【答案】D116、根据《物权法》，为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利属于（）。A.土地所有权B.土地处分权C.担保物权D.地役权【答案】D117、（2019年真题）甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行，2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应当提前30日以书面形式通知用人单位D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】C118、（2014年真题）关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-）以下说法正确的是()。A.当事人必须采用示范文本B.采用示范文本是合同成立的前提C.供当事人订立合同时参考D.不采用示范文本，合同无效【答案】C119、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判C.中标人应当是投标报价最低的投标人D.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项条件【答案】D120、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担D.出卖人依约将标的物置于交付地点，风险由买受人承担【答案】C121、（2017年真题）关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收【答案】A122、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元B.12人死亡，直接经济损失960万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元【答案】B123、关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是（）。A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案【答案】A124、（2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是()。A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进行定期健康检査C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作业【答案】A125、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算【答案】D126、下列关于垫资的处理说法，正确的是（）。A.国家禁止垫资行为，因为垫资属于违法行为B.政府投资项目可由施工单位先行垫资建设C.当事人对垫资没有约定的，视为工程欠款D.当事人对垫资不得约定利息【答案】C127、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2016年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2016年10月15日中止施工。根据建筑法的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应该是2016年（）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】C128、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业【答案】B129、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】B130、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。A.甲某的行为属表见代理，该合同有效B.甲某的行为属无权代理，该合同无效C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】D131、承包商乙在施工合同的履行中拖延工期两个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张（）之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】A132、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持【答案】C133、二级注册建造师执业的工程规模标准不包括()。A.地上12层以上的民用建筑工程1项或地上8~11层的民用建筑工程2项B.高度50米以上的构筑物工程1项或高度35~50米(不含)的构筑物工程2项C.建筑面积12万平方米以上的建筑工程1项D.建筑面积5万平方米以上的建筑工程2项【答案】C134、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有()。A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销B.有效期满未办理延期，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理，并给予警告，3年内不得再次申请D.施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改;情节严重的，吊销安全生产许可证【答案】C135、关于管辖权异议，下列说法正确的是（）。A.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状前提出C.受诉法院应当在受理异议之日起10日内作出裁定D.管辖权异议的裁定不可上诉【答案】A136、（2021年真题第1批）下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）.A.由行政主管部门主持达成的调解书B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议【答案】A137、某施工单位因违反施工程序，致使3名工人死亡，直接经济损失达2000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该起事件（）。A.属于重大事故B.属于特别重大事故C.属于较大事故D.属于一般事故【答案】C138、属于用益物权的是（）。A.土地所有权B.地役权C.不动产抵押权D.留置权【答案】B139、（2019年真题）某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（）。A.张某在该企业连续工作满8年B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作【答案】D140、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后（）日内，报有关机关备案。A.10B.20C.30D.40【答案】C141、关于评标的说法，不正确的是（）。A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明B.7人组成的评标委员会，招标人代表至少2人C.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件D.投标报价低于成本的，否决投标【答案】B142、（2021年真题第1批）关于物权的说法，法正确的是（）A.物权包括所有权、债券、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用权和收益的权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用【答案】C143、（2021年第1批真题）下列纠纷中，属于劳动争议范围的是()。A.因工伤医疗费发生的纠纷B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷C.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷D.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷【答案】A144、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()起建立。A.用工之日B.试用期满之日C.订立劳动合同之日D.劳动者提供担保之日【答案】A145、（2020年真题）关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是（）。A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的，承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工程质量合格的，发包人也无需向承包人支付工程价款D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失【答案】D146、关于货运中的多式联运的说法，正确的是（）。A.多式联运经营人对全程运输承担义务B.指两个以上承运人以同一运输方式联运C.多式联运单据不可以转让D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任【答案】A147、由于发包人的原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期（）。A.自通过交工验收之日起算B.自实际通过交工验收之日起算C.直到发包人同意验收之日D.在承包人提交竣工验收报告90天后，自动开始计算【答案】D148、关于建筑施工企业应急救援说法正确的是（）。A.所有建筑施工单位应当建立应急救援队伍B.建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员C.建筑施工单位至少每1年组织1次事故应急救援预案演练D.分包单位不需要建立应急组织【答案】B149、以下关于施工许可证延期和使用的说法中正确的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向发证机关报告C.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期D.施工许可证的延期以两次为限，每次不超过1个月【答案】C150、下列情形中，属于违法分包的是（）。A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【答案】B151、（2019年真题）关于效力待定合同的说法，正确的是()。A.善意相对人对合同有追认权B.权利人有撤销的权利C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请【答案】C152、张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为（）。A.无效，属于欺诈合同B.无效，责任应由张某承担C.有效，责任应由张某承担D.有效，责任应由甲公司承担【答案】D153、甲以一套自有房产同时向乙丙丁3人各抵押借款100万元，甲和乙丙丁签订抵押合同的时间分别为3月1号，3月2号，3月3号。甲和丙于3月5号办理了抵押登记，后甲无力支付债务，将房产进行拍卖，拍得款项为200万元。则下列说法中正确的是（）。A.甲和乙签订合同的时间最早，所以乙优于丙和丁受偿B.200万元的房款应当平均分给乙丙丁三人C.200万元的房款应当先偿还丙，剩余的100万平均分给乙和丁D.乙和丁就200万的房款不享有优先受偿权【答案】D154、（2014年真题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担()。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【答案】B155、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。A.小王在试用期内迟到、早退，不符合录用条件B.小李因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年C.小孔在外出执行任务时因工负伤，成为残疾人D.小吴在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作【答案】D156、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是(）。A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿【答案】B157、（2018年真题）根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故【答案】B158、（2016年真题）根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是()。A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构【答案】B159、某建筑设计单位在设计文件中，对无特殊要求的建筑材料、设备的选用采取的正确做法是()。A.按照建设单位的要求，适当放宽了质量标准?B.注明了建筑材料、设备的生产厂、供应商?C.简要描述了建筑材料、设备的性能?D.注明规格、型号、性能等技术指标【答案】D160、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的【答案】C161、某6万平方米住宅项目实行建筑工程总承包管理。依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员人数应不少于（）。A.1人B.2人C.3人D.4人【答案】C162、（2017年真题）甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县。在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材毁损。该损失应由()。A.甲承担B.乙承担C.丙承担D.甲与丙分担【答案】C163、关于代理的法律特征，下列表述中，正确的是（）。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【答案】D164、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.按乙和丙的意见D.按甲的意见【答案】C165、当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同的情形是（）。A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】B166、某地建设行政主管部门检査某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业釆取的行政行为属于（）。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【答案】A167、工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】C168、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】B169、关于民事责任，下列说法，正确的是（）。A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】C170、下列建设工程活动中，不得委托代理的是（）。A.工程招标B.设备采购C.工程承包D.请律师代为诉讼【答案】C171、【2018年真题】根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C.工程管理人员是否熟悉强制性标准D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准【答案】C172、关于买卖合同的说法，正确的有（）。A.出卖人负有按照合同约定交付标的物、转移标的物所有权、瑕疵担保义务B.合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，所有权已转移给买受人的交付方式为简易交付C.执行政府定价或者政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照原价格执行D.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，出卖人将标的物交第一承运人后，风险由买受人承担【答案】A173、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是（）。A.向甲省生态环境主管部门申请，经甲省生态环境主管部门同意B.向乙省生态环境主管部门申请，经甲省生态环境主管部门同意C.向乙省生态环境主管部门申请，经丙省生态环境主管部门同意D.向甲省生态环境主管部门申请，经乙省生态环境主管部门同意【答案】D174、下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。A.超越本单位资质承揽工程的B.允许其他单位或者个，人以本单位名义承揽工程的C.涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】D175、甲将自有的房产(价值50万）同时向乙、丙和丁作了抵押，分别获得低押贷款30万元，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为()。A.乙、丙、丁平均受偿B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿【答案】D176、按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是()A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.不允许施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人【答案】D177、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B.处中标项目金额5%以上10%以下的罚款C.对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照【答案】D178、《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以（）以上（）以下的罚款。A.1000元；1万元B.1000元；5000元C.5000元；1万元D.1万元；2万元【答案】A179、根据《安全生产法》生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以15日以下拘留的是（）。A.不立即组织抢救B.在事故调查处理期间擅离职守C.谎报、瞒报事故D.逃匿【答案】D180、根据《反不正当竞争法》规定，不属于经营者实施混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的是（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.擅自使用他人有一定影响的域名主体部分C.擅自使用他人有一定影响的企业名称D.擅自使用与他人有一定影响的商品名称【答案】A181、关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同，不得随意压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】C182、甲取得了建造师资格证书后，被某单位聘请，在2016年初发生工作调动，注册建造师甲与聘用单位解除了劳动关系，则其注册证书应当（）。

A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.注销或变更【答案】D183、项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当（）。A.按过失致人死亡罪处理B.按交通肇事罪处理C.按重大责任事故罪处理D.按意外事件处理【答案】C184、关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变B.转让抵押物的价款只能提前清偿债务C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】C185、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。

A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册【答案】B186、招标人与投标人串通投标的情形是（）。A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件C.与招标人存在利害关系的法人投标D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息【答案】D187、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是（）。A.建设单位B.施工单位C.保险经纪公司D.保险公司【答案】B188、以下不属于建筑业企业资质序列的是（）。A.施工总承包资质B.专业承包资质C.施工劳务资质D.工程总承包资质【答案】D189、关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）。A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】D190、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件【答案】A191、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】D192、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】D193、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】D194、关于建设工程领域保证金的说法，正确的是（）。A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目B.未按规定返还保证金，保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金C.保证金只能以现金方式提交D.工程项目竣工前，已经提交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金【答案】D195、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【答案】A196、民事责任分为违约责任和（）。A.侵权责任B.行政责任C.刑事责任D.财产责任【答案】A197、（2016年真题）招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及()的记录。A.国家秘密B.个人隐私C.商业隐私D.政府信息【答案】A198、外观设计专利权的期限是（）。A.10年B.15年C.20年D.30年【答案】B199、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B200、在建设工程活动中，()是最常用的一种担保方式。A.留置B.定金C.保证D.抵押【答案】C201、下列关于建筑市场信用信息公布时限的说法，正确的是（）。A.基本信息公布期限为10年B.优良信用信息长期公开C.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年D.不良信用信息的公开期限不能缩短【答案】C202、乙施工单位通过招投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了设备合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。A.该补充协议属于可撤销合同B.招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【答案】B203、赵某跟随包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，此案原则上应由（）管辖。A.中级人民法院B.赵某住所地人民法院C.周某户籍所在地人民法院D.周某经常居住地人民法院【答案】D204、沉井封底前自沉速率应小于（）。A.10mm/8hB.15mm/8hC.20mm/8hD.25mm/8h【答案】A205、以下机关可以对法律规范提出审查要求的是（）。A.国务院B.省政府C.公民D.企业事业组织【答案】A206、某施工单位因违反施工程序，致使3名工人死亡，直接经济损失达2000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该起事件(）。A.属于重大事故B.属于特别重大事故C.属于较大事故D.属于一般事故【答案】C207、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当由建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检比例不得低于有关技