工程客户合作框架协议书

工程客户合作框架协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX工程技术有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX科技园XX栋XX层

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**协议简介**

本协议由甲方XX建设工程有限公司（以下简称“甲方”）与乙方XX工程技术有限公司（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，基于双方在工程建设领域的长期合作基础及共同发展需求，共同签订本合作框架协议。甲方作为建设工程项目的主要投资方和委托方，拥有多个在建及拟建工程项目，需要专业的工程技术支持、设备租赁及配套服务。乙方作为专业的工程技术服务提供方，具备丰富的工程咨询、项目管理、设备租赁及施工服务能力。双方基于各自的优势，同意建立长期稳定的合作关系，通过本协议明确合作范围、权利义务及履行机制，以促进双方在工程领域的资源共享与业务协同，实现互利共赢。

甲方在多个工程项目中需要乙方的技术支持、设备租赁及现场施工服务，包括但不限于工程设计优化、施工方案制定、设备维护保养、人员培训等。乙方通过提供专业服务，协助甲方提升工程项目的管理效率和技术水平，同时拓展乙方的业务范围和市场影响力。双方基于此合作背景，约定通过本协议建立长期合作框架，具体合作项目另行协商签订专项合同。本协议的签订不仅为双方提供了法律保障，也为后续业务的顺利开展奠定了坚实基础，确保双方在合作过程中能够高效协同、风险共担、利益共享。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是为了明确甲方与乙方在工程建设领域的长期合作框架，促进双方在资源、技术及市场方面的深度整合与协同发展。具体合作范围包括但不限于：甲方委托乙方提供工程项目的技术咨询、方案设计、设备租赁、施工管理、质量监督及人员培训等综合性服务。本协议旨在构建一个稳定、高效、互利的合作平台，通过明确双方的权利与义务，确保后续具体合作项目的顺利执行，降低合作风险，实现资源共享与优势互补，最终提升双方的竞争力和市场价值。双方同意，本协议作为后续具体合作项目的指导性文件，具体项目细节由双方另行协商确定。

第二条定义

1.**“工程项目”**：指甲方投资、建设或委托管理的各类建筑工程、市政工程或其他相关工程项目。

2.**“技术服务”**：指乙方为甲方提供的包括但不限于工程咨询、方案设计、技术评估、施工指导、质量检测及优化建议等智力支持服务。

3.**“设备租赁”**：指乙方根据甲方需求，提供工程所需的机械设备、工具、材料的租赁服务，并负责设备的维护、保养及安全使用管理。

4.**“施工管理”**：指乙方负责工程项目的现场施工、进度控制、安全管理及成本核算等管理工作。

5.**“合作项目”**：指本协议生效后，双方根据具体需求另行协商签订的专项合作协议或合同。

6.**“不可抗力”**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

(1)**权力**：

甲方有权根据自身项目需求，向乙方提出具体的技术服务、设备租赁及施工管理需求，并监督乙方履行相关义务。甲方有权对乙方的服务质量和进度进行评估，并根据评估结果支付相应费用。甲方有权在合作过程中根据项目变化调整合作内容，但需提前书面通知乙方。甲方有权要求乙方提供必要的技术文件、服务报告及验收证明。

(2)**义务**：

甲方应按照本协议及后续专项合同的约定，及时向乙方支付服务费用及设备租赁费用，并确保支付方式符合乙方要求。甲方应提供乙方开展合作所需的必要项目信息、现场条件及配合措施，包括但不限于施工许可、设计纸、地质资料等。甲方应配合乙方进行技术交底、现场踏勘及验收工作，确保合作项目的顺利推进。甲方应承担因自身原因导致的合作延误或额外费用，并承担与合作项目相关的法律责任及风险。甲方应保证所提供的信息真实、准确，并对因信息错误导致的后果承担相应责任。

**2.乙方的权力与义务**

(1)**权力**：

乙方有权根据甲方需求，提供专业的技术服务、设备租赁及施工管理方案，并要求甲方提供必要的合作条件及支付费用。乙方有权根据项目实际情况，提出合理的建议及优化方案，并要求甲方确认或调整合作内容。乙方有权要求甲方按照约定支付服务费用及设备租赁费用，并有权在甲方逾期支付时采取合理措施（如暂停服务或要求提供担保）。乙方有权对合作项目的成果进行自检，并要求甲方配合完成验收工作。

(2)**义务**：

乙方应根据本协议及后续专项合同的约定，在约定的期限内完成技术服务、设备租赁及施工管理任务，并确保服务质量符合行业标准及甲方要求。乙方应配备专业的技术团队及设备资源，确保合作项目的顺利实施，并对服务成果承担相应的法律责任。乙方应提供设备租赁服务的完整配套方案，包括设备选型、维护保养、操作培训及安全使用指导，并确保设备性能符合项目需求。乙方应严格遵守工程安全规范，落实安全生产责任，并对施工现场的安全生产承担直接责任。乙方应保护甲方的商业秘密及知识产权，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或转让。乙方应积极配合甲方的项目管理工作，及时提供进度报告、质量报告及验收申请，并承担因自身原因导致的合作延误或质量问题。乙方应承担与合作项目相关的设备折旧、维修及保险费用，并确保设备的合法合规使用。

第四条价格与支付条件

双方同意，本协议项下的合作项目价格及支付条件由双方在后续签订的专项合作协议或合同中另行协商确定。专项合作协议或合同应明确具体服务内容、服务标准、计价方式、总价款或单价、支付节点、支付方式及税费承担等细节。甲方应在收到乙方符合约定条件的发票后，按照专项合作协议或合同约定的支付比例及时间节点，通过银行转账等方式向乙方支付服务费用或设备租赁费用。乙方应确保开具的发票合法有效，并配合甲方完成支付相关的审核流程。如遇价格调整或市场变化，双方应在专项合作协议或合同中明确约定调整机制，并协商确定新的价格条款。任何一方变更支付条件或方式，应提前书面通知对方，并经对方书面确认后方可执行。

第五条履行期限

本协议有效期自双方签字盖章之日起生效，至双方合作关系终止且所有合作项目清算完毕之日止。本协议有效期届满前，双方如需继续合作，可另行协商签订续期协议。双方同意，具体合作项目的履行期限由双方在后续签订的专项合作协议或合同中明确约定，包括项目启动时间、关键里程碑节点、竣工验收时间等。乙方应按照专项合作协议或合同约定的期限完成各项服务或交付成果，并接受甲方的监督与验收。甲方应按照专项合作协议或合同约定，及时提供乙方履行合作所需的必要条件，并配合完成项目各阶段的验收工作。任何一方违反履行期限约定，应承担相应的违约责任。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

(1)**支付延迟**：若甲方未按照专项合作协议或合同约定的支付时间及金额向乙方支付服务费用或设备租赁费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期支付超过三十日的，乙方有权暂停合作或解除专项合作协议，并要求甲方支付已完成工作的全额费用及违约金。

(2)**提供条件延迟**：若甲方未按照约定提供项目信息、场地、许可或其他必要条件，导致乙方无法按时履行合作义务，每逾期一日，应按乙方因此遭受的直接损失额的千分之五向乙方支付违约金。逾期超过十五日的，乙方有权解除专项合作协议，并要求甲方赔偿相应损失。

(3)**不当干预**：若甲方无正当理由干预乙方正常履行合作义务，或提出不合理要求，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

**2.乙方违约责任**

(1)**服务质量不合格**：若乙方提供的技术服务、设备租赁或施工管理服务不符合专项合作协议或合同约定的标准，甲方有权要求乙方限期整改，并有权根据整改情况扣减相应费用。若乙方拒不整改或整改后仍不合格，甲方有权解除专项合作协议，并要求乙方退还已支付费用并支付违约金，违约金金额不超过已完成工作的费用总额的百分之二十。

(2)**交付延迟**：若乙方未按照专项合作协议或合同约定的期限完成服务或交付成果，每逾期一日，应按逾期部分金额的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过三十日的，甲方有权解除专项合作协议，并要求乙方退还已支付费用并支付违约金，违约金金额不超过逾期部分费用总额的百分之三十。

(3)**设备故障或损坏**：在设备租赁合作中，若乙方提供的设备存在质量问题或因乙方维护不当导致损坏，乙方应负责修复或更换，并承担由此产生的费用。若设备故障或损坏给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

(4)**信息泄露**：若乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密或项目信息，应向甲方支付违约金人民币五十万元，并承担甲方因此遭受的全部损失。

(5)**安全生产责任**：若乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。甲方有权解除专项合作协议，并要求乙方支付违约金人民币一百万元。

**3.违约金上限**：双方约定的违约金总额不得超过本协议总金额的百分之五十。若违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方赔偿实际损失。

**4.终止合作**：任何一方严重违约，导致合作目的无法实现的，守约方有权单方面解除本协议及所有相关专项合作协议，并要求违约方赔偿损失。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风、干旱等）、战争、动乱、政府行为（如法律变更、政策调整、征收征用等）、流行病疫情以及网络攻击等无法预见、无法避免的突发性事件。

2.**影响及责任**：若任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议及后续专项合作协议项下的义务，该方不承担违约责任，但应在不可抗力发生之日起五日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或终止合作。若不可抗力持续超过三十日，双方有权解除受其影响的协议部分或全部，并互不承担违约责任。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担，但双方应尽合理努力减少不可抗力带来的负面影响。

3.**不可免除的责任**：不可抗力条款不适用于任何一方因自身过错或疏忽导致的损失，也不免除因不可抗力行为给对方造成特殊或间接损失的责任（除非双方另有约定）。

第八条争议解决

1.**协商解决**：凡因本协议或相关合作产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、诚信的原则进行，双方应在合理期限内达成一致意见。

2.**调解**：若协商不成，双方同意将争议提交至双方所在地有管辖权的人民调解委员会进行调解。调解达成协议的，制作调解书经双方签收后具有法律效力。

3.**仲裁**：若调解不成或双方未达成调解协议，任何一方均有权将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方所在地或乙方所在地，由申请仲裁方选择，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

4.**诉讼**：若双方未约定仲裁，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼管辖地为甲方所在地人民法院，除非双方另有书面约定。

5.**法律适用**：争议解决适用中华人民共和国法律。双方在争议解决过程中应遵守相关法律规定，并维护争议解决程序的公正性。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本协议首部载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前三日书面通知对方。通过书面、传真、电子邮件等方式发送的通知，在送达或发送成功时视为有效送达。

2.**协议变更**：本协议的任何变更或补充，均须由双方协商一致，并以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。任何一方单方面提出的变更，若对方未在收到后十日内书面表示反对，视为接受。

3.**保密义务**：双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、项目数据等所有非公开信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、转让或用于本协议目的之外。保密期限为本协议有效期内及协议终止后三年。

4.**完整协议**：本协议及其附件构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。

5.**可分割性**：若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

6.**权利转让**：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利转让给第三方。

7.**法律适用与管辖**：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，适用第八条约定解决。

8.**不可抗力**：不可抗力条款的具体内容见第七条约定。

9.**文本与份数**：本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

第十条附则

1.**附件**：本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律