雇佣挖机施工合同范本

雇佣挖机施工合同范本甲方（雇主）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（挖机施工方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方有挖机施工需求，乙方具备提供挖机施工服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方雇佣乙方进行挖机施工事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.施工内容乙方负责按照甲方要求，使用自有或租赁的挖机设备，对[具体施工地点]进行土方挖掘、平整等相关施工操作。施工具体范围包括但不限于[详细说明施工区域边界及具体作业内容，如挖地基、填沟壑、场地平整等]。2.施工期限本合同施工期限自[开工日期]起至[预计竣工日期]止。预计总工期为[X]天，但实际工期以工程实际进度为准。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的损失。3.挖机设备乙方投入施工的挖机设备型号为[具体型号]，设备应具备良好的性能和运行状态，能够满足本合同约定的施工要求。设备应配备齐全有效的操作工具及安全防护装置，乙方应确保设备在施工期间正常运行，如设备出现故障，乙方应及时维修或更换，以保证施工进度不受影响。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的施工要求和建议。有权根据工程实际情况调整施工内容和进度安排，但应提前通知乙方。2.义务按照本合同约定向乙方支付施工费用。为乙方施工提供必要的施工条件，包括但不限于施工现场的场地清理、障碍物移除等，确保乙方能够顺利开展施工工作。在施工前向乙方提供详细的施工图纸、施工要求及技术交底等资料，协助乙方理解施工任务和目标。协调施工现场周边关系，避免因外部因素干扰影响乙方正常施工。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付施工费用。在施工过程中，如遇到甲方提出不合理的施工要求或其他影响施工正常进行的情况，有权要求甲方予以解决或调整。2.义务按照本合同约定及甲方要求，组织具备相应资质和经验的施工人员及设备进行施工，确保施工质量和进度。负责施工期间挖机设备的维修、保养及安全管理，承担因设备故障或操作不当导致的一切安全事故责任及损失。施工人员应遵守施工现场的安全规章制度，正确佩戴和使用劳动防护用品，确保施工安全。在施工过程中，妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等文件，不得擅自泄露或用于本合同以外的其他用途。定期向甲方汇报施工进度，接受甲方的监督检查和质量验收。如施工质量不符合要求，应按照甲方要求及时整改，直至达到合同约定标准。施工结束后，负责清理施工现场，将施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净，恢复施工现场原状。三、施工费用及支付方式（一）施工费用本合同施工费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方原因导致工程变更或增加施工内容的除外。（二）支付方式1.合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），作为乙方准备施工设备和人员的启动资金。2.乙方完成总工程量的[X]%后，甲方支付乙方进度款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。3.工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。4.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时支付施工费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日以上的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作量对应的费用及违约金，同时甲方应承担因停工给乙方造成的一切损失。2.若因甲方原因导致乙方无法正常施工，如未提供必要的施工条件、擅自变更施工内容等，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于设备闲置费、人员窝工费、工期延误损失等，并按照合同总金额的[X]%向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的施工期限完成施工任务，每逾期一日，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的预付款及进度款，同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，承担因工期延误给甲方造成的一切损失。2.若乙方施工质量不符合合同约定标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准。如因返工导致工期延误，乙方应按照前款规定承担违约责任。如因乙方施工质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方擅自将本合同的施工任务转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项，乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，承担由此给甲方造成的一切损失。4.若乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。五、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各