施工位变更合同范本

施工位变更合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与[原施工方名称]签订了关于[工程项目名称]的施工合同（以下简称“原合同”），现因[具体变更原因]，甲乙双方经友好协商，就施工位变更事宜达成如下协议：一、变更原因及背景详细说明施工位变更的原因，如原施工方出现严重违约行为、施工能力无法满足项目需求、项目规划调整导致原施工方案需变更等具体情况，以清晰阐述变更的必要性和合理性。二、标的物或服务具体描述1.工程项目名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求：对工程的具体范围、施工标准、质量要求等进行详细描述。例如，建筑工程应明确包括基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等具体分项工程的施工要求；安装工程应说明电气安装、给排水安装、消防安装等各系统的具体规格和标准。提供工程的设计图纸、技术规范等相关文件作为本合同的附件，明确工程的具体细节和要求，双方应严格按照附件内容执行。4.工期要求：计划开工日期：[具体日期]计划竣工日期：[具体日期]总工期：[工期天数]天。如有特殊情况需要调整工期，双方应另行协商并签订补充协议。三、权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关规范进行施工。有权根据工程实际情况，在符合法律法规及合同约定的前提下，对工程的设计、施工方案等提出变更要求，但应提前通知乙方，并承担因变更导致的费用增加及工期延误的责任。2.义务：按照合同约定向乙方支付工程款。负责协调施工现场周边关系，提供施工所需的场地条件，确保施工顺利进行。及时向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于设计图纸、地质勘察报告、施工许可证等，并保证资料的真实性和完整性。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方顺延工期，并承担相应的损失。对甲方提出的不合理要求或违反法律法规及合同约定的指令，有权拒绝执行，并要求甲方承担相应责任。2.义务：按照合同约定及相关规范组织施工，确保工程质量达到合格标准，并在合同约定的工期内完成工程施工。负责施工现场的安全管理，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中无安全事故发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。定期向甲方汇报工程进度情况，提交工程进度报告及相关资料，接受甲方的监督检查。负责工程竣工验收前的成品保护工作，如因乙方原因造成成品损坏，乙方应负责修复或赔偿。四、工程款支付1.合同总价：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此合同总价为暂定金额，最终结算金额以实际完成的工程量及合同约定的计价方式为准。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，在次月[X]个工作日内支付当月已完工程量价款的[X]%。工程竣工验收合格后：乙方提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付至结算总价的[X]%。质量保证金：结算总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内一次性无息返还给乙方。3.计价方式：采用[定额计价/清单计价/固定总价/固定单价等具体计价方式]。如采用定额计价，应明确执行的定额标准及相关取费规定；如采用清单计价，应明确工程量清单的编制依据及综合单价的确定原则。对于因设计变更、现场签证等原因导致的工程量增减，应按照合同约定的计价方式进行调整。五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程款及相应违约金，同时甲方应承担因停工给乙方造成的损失。若甲方因自身原因导致工程变更或工期延误，应承担由此给乙方增加的费用及造成的工期延误责任。若甲方违反合同约定的其他义务，应承担因此给乙方造成的损失。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金，承担因工期延误给甲方造成的损失。若乙方违反合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的损失。六、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。七、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜或与法律法规及政策规定相悖之处，双方应协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）