2026年一级造价师考试题库300道及完整答案（考点梳理）

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、下列关于养护管理设施说法不正确的是（）。

A.高速公路宜设置道班房

B.管理中心设置收费、监控、通信中心

C.管理分中心宜靠近所辖路段设置

D.管理中心宜设在省会城市

【答案】：A2、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，下列情况可以计算建筑面积的是（）。

A.建筑物内的操作平台

B.地下室有顶盖采光井所占面积

C.建筑物出入口外挑宽度在1.20m以上的无柱雨篷

D.不与建筑物内连通的装饰性阳台

【答案】：B3、在工程建设中环保方面要求的“三同时”是指工程主体与环保措施工程应（）。

A.同时立项、同时设计、同时施工

B.同时立项、同时施工、同时竣工

C.同时设计、同时施工、同时竣工

D.同时设计、同时施工、同时投入运行

【答案】：D4、对于冻胀力引起的病害，处理方法最好的是（）。

A.隔热保温

B.围岩压浆

C.灌浆锚固

D.隧底加固

【答案】：A5、对于管道吹扫与清洗，说法正确的是（）。

A.管道在压力试验前进行吹扫与清洗

B.DN<600mm的气体管道宜采用水冲洗

C.管道应连同系统内的仪表、阀门进行吹扫

D.吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行

【答案】：D6、将钢板用化学黏合剂粘贴在梁（板）的下面，以提高梁（板）的承载能力的桥梁的加固方法为（）。

A.增加钢筋加固法

B.粘贴钢板加固法

C.增加横隔板加固法

D.预应力加固法

【答案】：B7、（2013年考题）根据《民法典》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。

A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利

B.《民法典》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款

C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供各式条款一方的解释

D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

【答案】：B8、闭路监控系统中，能完成对摄像机镜头、全方位云台的总线控制，有的还能对摄像机电源的通/断进行控制的设备为（）。

A.处理器

B.均衡器

C.调制器

D.解码器

【答案】：D9、（2018年真题）在同一合同段的工程量清单中,多个单位工程中具有相同项目特征的项目，项目编码和计量单位（）。

A.项目编码不一致,计量单位不一致

B.项目编码一致,计量单位一致

C.项目编码不一致,计量单位一致

D.项目编码一致,计量单位不一致

【答案】：C10、下列关于工程地质勘察对工程造价的影响的说法中不正确的是（）。

A.选择工程地质条件有利的路线，对工程造价起着决定作用

B.工程地质勘察资料的准确性直接影响工程造价

C.对特殊不良工程地质问题认识不足会导致工程造价增加

D.因施工过程中存在质量问题造成工程的损失

【答案】：D11、下列工程项目中，可以不进行经济费用效益分析的是（）。

A.具有垄断特征的项目

B.资源开发项目

C.受行政干预的项目

D.涉及国家经济安全的项目

【答案】：C12、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于现浇混凝土柱工程量计算，说法正确的是（）。

A.有梁板矩形独立柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至板面高度以体积计算

B.无梁板矩形柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算

C.框架柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至柱顶面高度以体积计算

D.构造柱按设计尺寸自柱底面至顶面全高以体积计算

【答案】：D13、某一负压下工作的反应釜，其内壁需进行铅覆盖防腐蚀处理时，应采用的方法为（）。

A.搪铅法

B.搪打固铅法

C.螺栓固铅法

D.压板条固铅法

【答案】：A14、下列计量单位中，既适合工程量清单项目又适合消耗量定额项目的是（）。

A.100m

B.基本物理计量单位

C.100m3

D.自然计量单位

【答案】：D15、它是电光源中光效最高的一种光源，寿命也最长，还具有不炫目的特点。这种电光源是（）

A.低压钠灯

B.高压钠灯

C.氙灯

D.金属卤化物灯

【答案】：A16、具有综合力学性能、耐低温冲击韧性、焊接性能和冷热压加工性能良好的特性，可用于建筑结构、化工容器和管道、起重机械和鼓风机的结构钢为（）。

A.Q235

B.Q375

C.Q345

D.Q390

【答案】：C17、（2014年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是（）。

A.项目建议书

B.可行性研究报告

C.资金申请报告

D.初步设计和概算

【答案】：C18、在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是（）。

A.分析工器具购置费占建设总投资的比例

B.分析引进设备费用占全部设备费用的比例

C.分析工程建设其他费用占建设总投资的比例

D.分析装饰工程占总投资的比例

【答案】：D19、调查表明，规模较大的崩塌，一般多发生在高度大于30m,坡度大于()的陡峻斜坡上。

A.30°

B.35°

C.40°

D.45°

【答案】：D20、在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的内容。

A.资格审查资料

B.价格清单

C.承包人建议书

D.承包人实施计划

【答案】：C21、（2018年真题）对新开挖围岩面及时喷混凝土的目的是（）。

A.提高围岩抗压强度

B.防止碎块脱落改善应力状态

C.防止围岩渗水

D.防止围岩变形

【答案】：B22、某机械化吊装设备，行驶通过性能，机动性强，行驶速度高，可快速转移，特别适应于流动性大、不固定的作业场所。这种起重机为（）。

A.移动塔式起重机

B.履带起重机

C.轮胎起重机

D.汽车起重机

【答案】：D23、某室内给水系统，分区设置水箱，水泵统一加压，系统运行时上区供下区用水，适用于电力充足、电价较低的高层建筑。但下区供水受上区限制，能源消耗较大，屋顶水箱容积大，增加建筑荷载。该系统的给水方式为（）。

A.分区并联给水方式

B.分区串联给水方式

C.分区水箱减压给水方式

D.分区减压阀减压给水方式

【答案】：C24、某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累积间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。

A.29

B.30

C.34

D.35

【答案】：A25、发泡倍数在21~200的泡沫灭火系统是（）。

A.低倍数泡沫灭火剂

B.中倍数泡沫灭火剂

C.高倍数泡沫灭火剂

D.水成膜泡沫灭火剂

【答案】：B26、高层建筑、大型民用建筑的加压给水泵应设备用泵，备用泵的容量应等于泵站中（）。

A.各泵总容量的一半

B.最大一台泵的容量

C.各泵的平均容量

D.最小一台泵的容量

【答案】：B27、电子精密仪器等生产设备及产品较轻的厂房多为（）。

A.单层厂房

B.多层厂房

C.混合层数的厂房

D.以上皆可

【答案】：B28、（2017年真题）PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）。

A.适用领域

B.融资本质

C.承担风险

D.合同类型

【答案】：B29、常建于河道的一侧，在洪峰到来时使河道暂时不能容纳的多余洪水进入预定的蓄洪洼地或湖泊等区，及时削减洪峰的是（）。

A.泄水闸

B.挡潮闸

C.分洪闸

D.排水闸

【答案】：C30、（2012年真题）混凝土外加剂中，引气剂的主要作用在于（）。

A.调节混凝土凝结时间

B.提高混凝土早期强度

C.缩短混凝土终凝时间

D.提高混凝土的抗冻性

【答案】：D31、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。

A.实际分项工程量变化大于15%

B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%

D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

【答案】：B32、预应力钢筋应避免锈蚀，存放时应支垫并遮盖，存放时间不宜超过（）个月。

A.4

B.5

C.6

D.7

【答案】：C33、进口设备的原价是指进口设备的（）。

A.到岸价

B.抵岸价

C.离岸价

D.运费在内价

【答案】：B34、（2020年真题）可以较好替代天然石材装饰材料的装饰陶瓷是（）。

A.陶瓷锦砖

B.瓷质砖

C.墙地砖

D.釉面砖

【答案】：B35、根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价：②确定所组价定额项目名称：③计算组成定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量：⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）。

A.②⑤①③④

B.①②⑤④③

C.②③①⑤④

D.①②③④⑤

【答案】：A36、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。

A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价

B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价

C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

【答案】：B37、根据《施工合同法律解释》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为竣工日期。

A.提交竣工验收申请报告的日期

B.转移占有建设工程之日

C.工程正式投入使用之日

D.试运行合格之日

【答案】：B38、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，防雷及接地装置利用桩基础作接地极的，桩台下需焊接柱筋根数工程量应计算为（）。

A.接地极

B.接地母线

C.柱引下线

D.均压环

【答案】：C39、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算

【答案】：A40、（2019年真题）关于融资中每股收益与资本结构、销售水平之间关系的说法,正确的是（）。

A.受资本结构的影响，也受销售水平的影响

B.受资本结构的影响，不受销售水平的影响

C.不受资本结构的影响，受销售水平的影响D不受资本结构的影响，也不受销售水平的影响

【答案】：A41、抗拉强度与钢相当，扭转疲劳强度甚至超过45钢。在实际工程中常用来代替钢制造某些重要零件，如曲轴、连杆和凸轮轴的是（）。

A.灰铸铁

B.球墨铸铁

C.蠕墨铸铁

D.可锻铸铁

【答案】：B42、（2011年真题）根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。

A.基本预备费以工程费用为计算基数

B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低

C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数

D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用

【答案】：B43、有关焊条的选用原则，下列表述正确的是（）。

A.普通结构钢焊接，应选用熔敷金属抗拉强度稍低于母材的焊条

B.焊接结构刚性大、焊缝易产生裂纹的材料时，应选用比母材强度低一级的焊条

C.当母材中碳、硫、磷等含量偏高时，应选用高氢型焊条

D.当要求金属焊缝有较高塑性和韧性时，应选用低氢型焊条

【答案】：B44、下列关于不确定性分析，说法正确的是（）。

A.不确定性分析方法包括盈亏平衡分析、增长率分析

B.盈亏平衡分析可以说明不确定因素的变化情况

C.敏感性分析的目的是分析不确定因素在未来发生变动的概率

D.盈亏平衡分析只适用于财务评价

【答案】：D45、可实现混凝土自防水的技术途径是（）。

A.适当降低砂率和灰砂比

B.掺入适量的三乙醇胺早强剂

C.掺入适量的缓凝剂

D.无活性掺和料时水泥用量不得少于280kg／m3

【答案】：B46、（2009年真题）地下室垂直卷材防水层的顶端，应高出地下最高水位（）。

A.0.10～0.20m

B.0.20～0.30m

C.0.30～0.50m

D.0.50～1.00m

【答案】：D47、根据《建设工程工程量清单计价规范》，实心砖外墙高度的计算，正确的是（）。

A.坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底

B.坡屋面有屋架且有天棚的算至屋架下弦底

C.坡屋面有屋架无天棚的算至屋架下弦底另加200mm

D.平屋面算至钢筋混凝土板项

【答案】：A48、（2018年真题）传热面积大，传热效果好，结构简单，制造的材料范围产，在高温高压的大型装置上采用较多的换热器为（）。

A.夹套式

B.列管式

C.套管式

D.蛇管式

【答案】：B49、根据《合同法》，合同履行地点没有约定，且无法通过补充协议加以确定时，应按照（）履行。

A.给付货币的，在给付货币一方

B.交付不动产的，在不动产所在地

C.交付动产的，在给付动产所在地

D.在订立合同所在地

【答案】：B50、轻型桥台中，墩柱顶部的水平力作用会导致墩柱（）。

A.不规则裂缝

B.环向裂缝

C.横向裂缝

D.纵向裂缝

【答案】：B51、法兰不与管内介质接触，且安装也比较方便的法兰结构形式为（）。

A.螺纹法兰

B.平焊法兰

C.光滑式对焊法兰

D.凹凸式密封面对焊法兰

【答案】：A52、在决策阶段影响工程造价的主要因素中，决定项目建设规模的环境因素包括（）。

A.燃料动力供应

B.原材料供应

C.资金供应

D.劳动力供应

【答案】：A53、（2019年真题）工程实施阶段的工程量概念，叙述错误的是（）。

A.合同工程量与清单工程量数量是一样的，只是二者单价取定的主体和确定原则不同而已

B.支付工程量之和竣工结算时应大于等于计量工程量之和

C.一个项目计量工程量之和即为工程项目的实际规模

D.清单工程量一般是投标人投标报价的基准数量，是签订合同的组成部分

【答案】：B54、用相对密度Dr＝0.25，天然孔隙比e＝0.85的某处原状土开挖后运到另一处作回填料，已知土体的最大孔隙比为1.0，则填筑1m3的土需要挖方体积数（）m3。

A.1.07

B.1.21

C.1.32

D.1.52

【答案】：C55、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。

A.设备价值百分比法

B.设备系数法

C.综合吨位指标法

D.预算单价法

【答案】：A56、下列关于混凝土组成及组成材料的作用的说法错误的是（）。

A.混凝土是由水泥、水、砂及石子四种基本材料组成

B.混凝土中的砂称为粗骨料

C.水泥浆在砂、石颗粒之间起润滑作用

D.为节约水泥或改善混凝土的性能，常掺入一些外加剂

【答案】：B57、目前应用最普遍的绝热层结构形式是（）。

A.涂抹绝热层

B.充填绝热层

C.绑扎绝热层

D.粘贴绝热层

【答案】：C58、在路面的组成中，()是设置在基层与土基之间的结构层。

A.面层

B.垫层

C.透层

D.封层

【答案】：B59、将锅筒内产生的饱和水蒸气再一次进行加热，使之成为干蒸汽，该设备是（）。

A.省煤器

B.空气预热器

C.过热器

D.对流管束

【答案】：C60、影响导热系数主要因素中，对热导系数的影响最大是（）。

A.孔结构和湿度

B.温度和热流方向

C.化学成分和微观结构

D.湿度和温度

【答案】：A61、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（）为准，并以完成后的（）计算。

A.实体工程量、净值

B.实体工程量、实际值

C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值

D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值

【答案】：A62、2010年已建成年产50万吨的某化肥厂，其投资额为10000万元，2015年拟建生产80万吨的化肥厂项目，建设期2年。自2010年至2015年每年平均造价指数递增8%，预计建设期2年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元。（生产能力指数n＝0.8）

A.23594

B.21400

C.20494

D.24861

【答案】：B63、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。

A.检验试验费

B.办公费

C.差旅交通费

D.业务经费

【答案】：D64、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。

A.2280，2520

B.2310，2690

C.2310，2480

D.2280，2480

【答案】：C65、建筑工程一切险的保险项目包括物质损失部分、第三者责任及附加险三部分，其中物质损失部分不应当包括（）。

A.业主提供的物料及项目

B.施工用的机器、设备、装置

C.工地内现成的建筑物

D.建筑工程的技术资料

【答案】：D66、在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。

A.独立关系

B.互斥关系

C.互补关系

D.现金流量相关关系

【答案】：B67、焊接接头的基本类型可归纳为五种，不属于此基本类型的接头是（）。

A.T型接头

B.角接接头

C.端接接头

D.套管接头

【答案】：D68、能够耐强酸、强碱及强氧化剂腐蚀，具有杰出的防污和耐候性。特别适用于对耐候性要求很高的桥梁或化工厂设施的是（）。

A.聚氨酯氧漆煤沥青

B.环

C.三聚乙烯防腐涂料

D.氟-46涂料

【答案】：D69、高速公路通信系统是高速公路现代化管理的支撑系统，下列关于高速公路通信系统特点描述不正确的是（）。

A.不能随意选址设站

B.网络结构为树形结构

C.可以随意选址设站

D.需进行各类信息的传输和交换

【答案】：C70、潜水的主要补给来源是（）。

A.大气降水

B.承压水

C.深层地下水

D.上层滞水

【答案】：A71、它具有非常优良的耐高、低温（-180°C至260°C）性能。几乎耐所有的化学药品，抗腐蚀性极强，摩擦系数极低。不吸水，电性能优异，是目前介电常数和介电损耗最小的固体绝缘材料。但强度低，冷流性强。可用于制作热交换器。此种管材为（）。

A.聚四氟乙烯管

B.超高分子量聚乙烯管

C.无规共聚聚丙烯管

D.工程塑料管

【答案】：A72、（）也称为自流水，其水位的升降决定于水压的传递。

A.包气带水

B.裂隙水

C.承压水

D.潜水

【答案】：C73、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元。

A.444.96

B.464.74

C.564.54

D.589.63

【答案】：D74、某企业发行面额为6000万元的4年期债券，票面利率为6％，发行费用率为5％；向银行贷款4000万元，贷款期限为4年，年利率为7％，贷款手续费率为3％，企业所得税率为25％。则该企业此次筹资的加权资金成本率为（）。

A.4.94％

B.5.01％

C.5.47％

D.7.67％

【答案】：B75、在英、美等国，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精度要求是（）。

A.允许误差±30％以外

B.允许误差±30％以内

C.允许误差±20％以内

D.允许误差±10％以内

【答案】：A76、公路技术状况以（）路段为基本检测或调查单元。

A.1200m

B.500m

C.800m

D.1000m

【答案】：D77、管道绝热工程施工时，在硬质预制块做的绝热层或涂抹的绝热层上的防潮层材料应该采用（）。

A.沥青油毡

B.塑料薄膜

C.阻燃性沥青玛碲酯贴玻璃布

D.麻刀石灰泥

【答案】：C78、根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为()

A.发出中标通知书之日起3日内

B.评标结束之日起3日内

C.签署评标报告之日起3日内

D.收到评标报告之日起3日内

【答案】：D79、（2016年真题）根据《标准施工招标文件》，对于施工现场发掘的文物，发包人、监理人和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人和发包人

D.发包人和监理人

【答案】：B80、某项目建设期为3年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，第3年贷款1000万，贷款年利率为8％，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（）万元。

A.80.0

B.286.4

C.346.4

D.469.3

【答案】：B81、投标单位遇下列情形时，其报价可低一些（）。

A.支付条件不理想的工程

B.投标对手少的工程

C.工程量大而其他投标人都可以做的工程

D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长

【答案】：C82、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A.第二级编码为分部工程顺序码

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

【答案】：B83、为保证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等费用属于（）。

A.夜间施工增加费

B.非夜间施工照明费

C.临时设施费

D.安全施工费

【答案】：B84、在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）。

A.净年值法

B.年折算费用法

C.增量投资回收期法

D.增量投资收益率法

【答案】：A85、总分包模式是一种常用发承包模式，其特点包括（）。

A.选择总承包单位范围较大

B.对建设单位而言，合同金额一般较低

C.不利于建设单位对项目组织管理

D.有利于缩短建设工期

【答案】：D86、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。

A.不能获得补偿

B.工期延长，但很难得到费用补偿

C.工期延长及费用补偿

D.工期延长、费用补偿及利润补偿

【答案】：B87、（2018年真题）对中、高频均有吸声效果，且安拆便捷，兼具装饰效果的吸声结构应为（）。

A.帘幕吸声结构

B.柔性吸声结构

C.薄板振动吸声结构

D.悬挂空间吸声结构

【答案】：A88、下列关于契税计税依据的说法中，正确的是（）。

A.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据

B.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据

C.土地使用权出售，以成交价格为计税依据

D.房屋赠与，以房屋评估价为计税依据

【答案】：C89、当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为（）。

A.3％

B.6％

C.9％

D.17％

【答案】：C90、焊条药皮含有较多铁合金作为脱氧剂和合金剂，焊接时大理石分解产生的二氧化碳气体作为保护气体，该焊条的使用特点有（）。

A.对铁锈、水分不敏感

B.焊缝中出现的氢气孔较少

C.焊缝金属力学性能较高

D.有利于保障焊工的身体健康

【答案】：C91、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据民法典的相关规定，应在（）履行。

A.支付货币一方所在地

B.接受货币一方所在地

C.货币存放地

D.货币使用地

【答案】：B92、（2017年真题）从技术和经济角度考虑，在人行频繁、非机动车辆通行的地方敷设热力管道，宜采用的敷设方式为（）。

A.地面敷设

B.低支架敷设

C.中支架敷设

D.高支架敷设

【答案】：C93、预膜作为金属制件的防护层，其防护功能主要是依靠（）金属本身的化学活性来提高它在环境介质中的热稳定性。

A.提高

B.降低

C.控制

D.利用

【答案】：B94、它是煤气发生设备的一部分，用于含有少量粉尘的煤气混合气体粗分离。该设备为（）。

A.焦油分离机

B.电气滤清器

C.煤气洗涤塔

D.旋风除尘器

【答案】：C95、地下室垂直卷材防水层的顶端，应高出地下最高水位（）。

A.0.20～0.50m

B.0.10～0.25m

C.0.25～0.50m

D.0.50～1.00m

【答案】：D96、（2017年真题）关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%

B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金

C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%

D.质量保证金的返还期限一般为2年

【答案】：B97、与熔化极气体保护焊相比，钨极惰性气体保护焊所不同的特点是（）。

A.可进行各种位置的焊接

B.可焊接化学活泼性强的有色金属

C.可焊接有特殊性能的不锈钢

D.熔深浅，熔敷速度小

【答案】：D98、下列选项中，不属于按照基础的构造形式分类的是（）。

A.独立基础

B.条形基础

C.箱形基础

D.混凝土基础

【答案】：D99、（2020年真题）根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（）。

A.为项目配套的专用送变电站投资

B.非经营性项目转出投资支出

C.非经营性的农村饮水工程

D.项目建设管理费

【答案】：D100、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元

A.1820

B.2470

C.2820

D.3470

【答案】：B101、某企业年初从银行借款600万元，年利率10%，按季度计算并支付利息，则每季度应支付利息（）万元。

A.15

B.16

C.12

D.10

【答案】：A102、工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维持费之间关系，可采取的手段是（）。

A.进行充分研发，降低制造费用

B.购置备用部件，提高可修复性

C.提高材料周转速度，降低生产成本

D.聘请操作人员，减少维修费用

【答案】：B103、长期不用的电机其绝缘电阻不能满足相关要求时，必须进行干燥。下列选项中属于电机通电干燥法的是（）。

A.外壳铁损干燥法

B.灯泡照射干燥法

C.电阻器加盐干燥法

D.热风干燥法

【答案】：A104、措施项目清单专业措施项目中，吊装加固包括（）。

A.加固设施拆除、清理

B.整体吊装永久加固件

C.桥式起重机加固及负荷试验

D.行车梁加固

【答案】：A105、（2012年真题）关于混凝土立方体抗压强度的说法，正确的是（）。

A.一组试件抗压强度的最低值

B.一组试件抗压强度的算术平均值

C.一组试件不低于95%保证率的强度统计值

D.一组试件抗压强度的最高值

【答案】：B106、工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

A.釜式反应器

B.管式反应器

C.固定床反应器

D.硫化床反应器

【答案】：D107、岩石的（）最高。

A.抗压强度

B.抗剪强度

C.抗拉强度

D.抗切强度

【答案】：A108、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为600万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（）万元。

A.350

B.400

C.450

D.475

【答案】：C109、建筑面积不包括（）。

A.使用面积

B.公共面积

C.结构面积

D.辅助面积

【答案】：B110、电气配管配线工程中，下列安装做法正确的是（）。

A.管与管的连接采用电焊对接

B.管子与电动机一般用焊接钢管连接

C.在条件允许情况下，电气管应敷设在热水管或蒸汽管下面

D.管内穿线应在土建施工喷浆粉刷之前进行

【答案】：C111、下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（）。

A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许

D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明

【答案】：B112、钢筋混凝土预制桩构件起吊时，混凝土强度应至少达到设计强度的（）。

A.30%

B.50%

C.70%

D.100%

【答案】：C113、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。

A.项目划分

B.主要工程内容

C.主要表达方式

D.基本使用方法

【答案】：A114、根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】：C115、ETC车道系统中，固定安装方式的路侧设备支持户外安装，宜采用顶挂安装方式，且吊装在车道正中，挂装高度不低于（）m。

A.4.0

B.4.5

C.5.0

D.5.5

【答案】：D116、常建于河道的一侧，在洪峰到来时使河道暂时不能容纳的多余洪水进入预定的蓄洪洼地或湖泊等区，及时削减洪峰的是（）。

A.泄水闸

B.挡潮闸

C.分洪闸

D.排水闸

【答案】：C117、自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入（）。

A.建筑安装工程费

B.建设单位管理费

C.生产准备

D.联合试运转费

【答案】：C118、过渡料最大粒径宜为（）。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

【答案】：C119、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（）。

A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算

B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整

C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人

D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算

【答案】：D120、判断合同是否成立的依据是（）。

A.合同是否生效

B.合同是否产生法律约束力

C.要约是否生效

D.承诺是否生效

【答案】：D121、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、3.6%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。则该材料的不含税单价为（）元/t。

A.480.87

B.481.47

C.488.88

D.489.84

【答案】：D122、下列费用中，不属于国外雇用工人人工工日单价的是()

A.基本工资

B.住房公积金

C.夜间施工的增加工资

D.工人上下班交通费

【答案】：B123、下列关于波形补偿器的说法中，不正确的是（）。

A.波形补偿器轴向推力小

B.波形补偿器的补偿能力与波形管的外形尺寸、壁厚、管径大小有关

C.波形补偿器制造比较困难、耐压低

D.在热力管道上，波形补偿器只用于管径较大、压力较低的场合

【答案】：A124、无损检测中，关于涡流探伤特点的正确表述为（）。

A.仅适用于铁磁性材料的缺陷检测

B.对形状复杂的构件作检查时表现出优势

C.可以一次测量多种参数

D.要求探头与工件直接接触，检测速度快

【答案】：C125、水泥混凝土路面模板拆除应在混凝土抗压强度不小于（）方可进行。

A.7.0MPa

B.8.0MPa

C.9.0MPa

D.10.0MPa

【答案】：B126、建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为（）。

A.平面形状

B.柱网布置

C.建筑结构

D.建筑系数

【答案】：C127、（2019年真题）根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）。

A.直接工程费

B.现场管理费

C.公司管理费

D.开办费

【答案】：A128、对于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一些重要高层建筑物，最常采用的基础构造形式为（）。

A.独立基础

B.柱下十字交叉基础

C.片笩基础

D.箱形基础

【答案】：D129、某项目公司原有资本1亿元，其中长期债务资本7000万元，优先股股本1000万元，普通股股本2000万元。该公司每年负担的利息费用为200万元，每年发放的优先股股利为45万元。该公司发行在外的普通股为200万股，每股面值为30元。该公司的企业所得税税率为25%。因该公司决定扩大项目规模，为此需要追加筹集2000万元长期资本。现有两种备选方案。一是全部发行公司债券，票面利率为12%，利息为100万元。二是全部发行普通股，增发100万股普通股，每股面值为30元。此时的每股收益额为（）。

A.0.75元

B.3.35元

C.560万元

D.1600万元

【答案】：A130、法兰密封件截面尺寸小，质量轻，消耗材料少，且使用简单，安装、拆卸方便，特别是具有良好的密封性能，使用压力可达高压范围，此种密封面形式为（）。

A.凹凸面型

B.榫槽面型

C.0形圈面型

D.环连接面型

【答案】：C131、某空气净化塔阻力小，结构简单，塔内无运动部件，但吸收率不高，仅适用于有害气体浓度低、处理气体量不大和同时需要除尘的情况。该空气净化塔为（）。

A.筛板塔

B.喷淋塔

C.填料塔

D.湍流塔

【答案】：B132、设计压力为1.2MPa的埋地铸铁管道，其水压试验的压力应为（）。

A.1.2MPa

B.1.7MPa

C.1.8Mpa

D.2.4MPa

【答案】：B133、一般孔隙比小于（）的是密实的低压缩性土。

A.0.3

B.0.4

C.0.5

D.0.6

【答案】：D134、（2015年真题）某种钢材，其塑性和韧性较高，可通过热处理强化，多用于制作较重要的、荷载较大的机械零件，是广泛应用的机械制造用钢。此种钢材为（）。

A.普通碳素结构钢

B.优质碳素结构钢

C.普通低合金钢

D.奥氏体型不锈钢

【答案】：B135、在小型防范区域内，探测器的电信号送到入侵报警控制器常用介质为（）。

A.音频屏蔽线

B.同轴电缆

C.双绞线

D.光缆

【答案】：C136、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，编码0310所表示的项目名称为（）。

A.消防工程

B.给排水、采暖、燃气工程

C.通风空调工程

D.工业管道工程

【答案】：B137、（2017年真题）某工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。流水节拍分别为：2、3、4、3天；4、2、3、5天；3、2、2、4天。则流水施工工期为（）天。

A.17

B.19

C.20

D.21

【答案】：D138、某一在负压下工作的碳钢换热表面，需采用覆盖铅的方法提高防腐蚀性，其覆盖铅的方法为()。

A.搪铅法

B.衬铅法

C.螺栓固定法

D.压板条固定法

【答案】：A139、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）

A.施工机械财产保险费

B.仪器仪表使用费

C.大型机械进出场费

D.大型机械安拆费

【答案】：B140、（2021年真题）处置流沙优先采用的施工方法为（）

A.灌浆

B.降低地下水位

C.打桩

D.化学加固

【答案】：B141、地下室垂直卷材防水层的顶端，应高出地下最高水位（）。

A.0.10-0.20m

B.0.20-0.30m

C.0.30-0.50m

D.0.50-1.OOm

【答案】：D142、（2017年真题）下列计划表中，属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是（）。

A.年度计划项目表

B.年度建设资金平衡表

C.投资计划年度分配表

D.年度设备平衡表

【答案】：C143、在炸药的爆炸性能中，（）是炸药在爆炸后爆轰产物对周围物体破坏的猛烈程度，用来衡量炸药的局部破坏能力。

A.感度

B.威力

C.猛度

D.安定性

【答案】：C144、（2015年真题）吊装工程中常用的吊具除吊钩、吊梁外，还包括（）。（该考点教材已修改，卡环改为吊环）

A.钢丝绳

B.尼龙带

C.滑车

D.卡环

【答案】：D145、泄漏性试验应逐级缓慢升压，当达到试验压力，并停压10min后，采用涂刷()等方法，检查无泄漏即为合格。

A.丙酮

B.四氯化碳

C.煤油

D.中性发泡剂

【答案】：D146、（2016年真题）下列策划内容中，属于工程项目实施策划的是（）。

A.项目规模策划

B.项目功能策划

C.项目定义策划

D.项目目标策划

【答案】：D147、（2020年真题）根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。

A.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算

B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日起算

C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算

D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算

【答案】：D148、（2018年真题）10KPa的通风机应选用（）。

A.中压离心

B.中压轴流

C.高压离心

D.高压轴流

【答案】：C149、工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

A.固定管板式换热器

B.填料函式换热器

C.浮头式换热器

D.U形管换热器

【答案】：B150、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。

A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式

B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置

C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料

D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案

【答案】：A151、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），以下工程量以个数计算有（）。

A.暖气罩

B.毛巾杆

C.灯箱

D.装饰线

【答案】：C152、适合建筑面积大，周围空地面积有限的大型单体建筑和小型建筑群落的地源热泵是（）。

A.水平式地源热泵

B.垂直式地源热泵

C.地表水式地源热泵

D.地下水式地源热泵

【答案】：D153、工程总承包中，关于签约合同价和合同价格的说法，正确的是（）。

A.签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额

B.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整

C.合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，不包括暂列金额.暂估价的合同总金额

D.签约合同价=合同价格±按照合同约定进行的调整

【答案】：A154、下列关于工程项目财务分析和经济分析的说法中，正确的是（

A.经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量

B.项目财务分析的主要标准和参数是财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是经济净现值、社会折现率等

C.项目财务分析主要采用费用和效益分析的分析方法

D.项目经济分析的对象是企业或投资人的财务收益和成本

【答案】：B155、（2021年真题）湿黏土宜采用（）进行改良，经检验满足设计要求后方可用于路基填筑。

A.石灰

B.水泥

C.粉煤灰

D.工业废渣

【答案】：A156、（2020年真题）关于材料分类的说法，正确的是（）。

A.石灰属于次要材料

B.油燃料属于次要材料

C.钢筋绑扎的铁丝属于辅助材料

D.机械的各种零配件属于辅助材料

【答案】：D157、有椽条、有屋面板平瓦屋面特点正确的是（）。

A.屋面板受力较小，厚度较薄

B.屋面板与檩条垂直布置，为受力构件因而厚度较大

C.构造简单，用于简易或临时建筑

D.不需要专门做一道防水垫层

【答案】：A158、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于砌块墙高度计算正确的为（）。

A.有屋架且室内外均有天棚者的外墙高算至屋架下弦底另加200mm

B.女儿墙从屋面板顶面算至压顶顶面

C.围墙从基础顶面算至混凝土压顶上表面

D.外山墙从基础顶面算至山墙最高点

【答案】：A159、某工程项目建设期为2年，建设期内第1年初和第2年初分别贷款600万元和400万元，年利率为8%.若运营期前3年每年末等额还贷款本息，到第3年末全部还清，则每年末应偿还本息（）万元。

A.406.66

B.439.19

C.587.69

D.634.70

【答案】：B160、与离心泵的主要区别是防止输送的液体与电气部分接触，保证输送液体绝对不泄露的泵是（）。

A.离心式杂质泵

B.离心式冷凝水泵

C.屏蔽泵

D.混流泵

【答案】：C161、地铁车站的通过能力应按该站远期超高峰设计客流量确定。超高峰设计客流量为该站预测远期高峰小时客流量的（）。

A.1.1～1.4倍

B.1.1～1.5倍

C.1.2～1.4倍

D.1.2～1.5倍

【答案】：A162、在隧道中，在白天也要设置照明设施的是（）。

A.长度超过100m的高速公路

B.三、四级公路的隧道

C.能通视、交通量较小的隧道

D.行人密度不大的短隧道

【答案】：A163、钢中碳的含量超过1.00%时，钢材的性能表现为()。

A.塑性大

B.强度下降

C.硬度大

D.易于加工

【答案】：B164、某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200万元，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款估算额为（）万元。

A.100

B.40

C.200

D.800

【答案】：A165、大跨度悬索桥的主缆索均采用（）。

A.钢丝绳钢缆

B.钢绞线钢缆

C.平行钢丝束钢缆

D.镀铜钢丝钢缆

【答案】：C166、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（）以内。

A.±30%

B.±20%

C.±10%

D.±5%

【答案】：A167、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（）。

A.临时设施费

B.总部管理费

C.利润

D.税金

【答案】：A168、（2017年真题）散热器的选用应考虑水质的影响，水的PH值在5～8.5时，宜选用（）。

A.钢制散热器

B.铜制散热器

C.铝制散热器

D.铸铁散热器

【答案】：C169、石墨对出铁的性能影响很大，影响铸铁韧性和塑性的最大因素是（）。

A.石墨的数量

B.石墨的大小

C.石墨的分布

D.石墨的形状

【答案】：D170、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.合同中任何工程量的变化都构成变更

B.合同中任何工作的删减都构成变更

C.不论何种变更都必须由工程师发出指令

D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改

【答案】：C171、某工程采用合作体承包模式，当合作体中的某一家公司倒闭，则其他成员单位（）。

A.不承担项目合同的经济责任

B.按份承担项目合同的经济责任

C.任何一家均承担项目合同的所有经济责任

D.承担连带责任

【答案】：A172、.管壁厚度为20~60mm的高压钢管焊接时，其坡口规定为（）。

A.V形坡口，根部钝边厚度3mm左右

B.V形坡口，根部钝边厚度2mm左右

C.U形坡口，根部钝边厚度2mm左右

D.U形坡口，根部钝边厚度为管壁厚度的1/5

【答案】：C173、张性裂隙主要发育在背斜和向斜的（）。

A.横向

B.纵向

C.轴部

D.底部

【答案】：C174、下列不属于施工企业营业收入核算范围的是（）。

A.劳务作业收入

B.设备租赁收入

C.合同变更收入

D.罚款净收入

【答案】：D175、（2013年真题）移动模架逐孔施工桥梁上部结构，其主要特点为（）。

A.地面支架体系复杂，技术要求高

B.上下部结构可以平行作业

C.设备投资小，施工操作简单

D.施工工期相对较长

【答案】：B176、联合试运转费是进行整套设备（）所需的全部费用。

A.调试

B.无负荷试运转

C.带负荷联合试运转

D.安装

【答案】：C177、以下各项资金成本中，可以作为追加筹资决策依据的是（）。

A.个别资金成本

B.筹资资金成本

C.综合资金成本

D.边际资金成本

【答案】：D178、一次操作可同时检验开口于表面的缺陷，检验的速度快，操作比较简便，缺陷显示直观，检验灵敏度高，但不能显示缺陷的深度及缺陷内部形状和大小的方法是（）。

A.涡流探伤

B.磁粉探伤

C.渗透探伤

D.超声波检测

【答案】：C179、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。

A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率

B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率

C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率

D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率

【答案】：A180、（2016年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013），若开挖设计长为20m，宽为6m，深度为0.8m的土方工程，在清单中列项应为（）。

A.平整场地

B.挖沟槽

C.挖基坑

D.挖一般土方

【答案】：B181、根据《建筑施工组织设计规范》，专项工程的施工方案应由（）批准。

A.总承包单位技术负责人

B.施工单位技术负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人

【答案】：B182、石灰稳定土底基层、基层在碾压完成后进行养护，养护期需注意（）。

A.养护期应不少于14天

B.采用覆盖措施的石灰稳定土层上，限制车速不得超过30km/h

C.碾压完成后，必须干燥养护

D.养护期内满足车速限制即可开放通行

【答案】：B183、停车场与通道平行方向的纵坡坡度应（)。

A.不超过3%

B.不小于1%

C.不小于3%

D.不超过1%

【答案】：D184、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。

A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天

B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天

C.施工合同签订前第28天

D.施工合同签订前第42天

【答案】：A185、下列关于碾压混凝土的特点，错误的是（）

A.内部结构密实，强度高

B.干缩性小、耐久性好

C.节约水泥、水化热低

D.弹性模量低，保温隔热性能较好

【答案】：D186、下列流水施工参数中，属于时间参数的是（）。

A.流水节奏与流水工期

B.施工过程与施工段

C.流水步距与流水节拍

D.流水强度与流水步距

【答案】：C187、在水库渗漏的处理措施中，（）适用于很厚的砂砾石地基、裂隙发育的岩基以及岩溶透水层，对裂隙性岩溶渗漏具有显著的防渗效果。

A.排水

B.围井

C.帷幕灌浆

D.截水墙

【答案】：C188、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结箄价格应分别为（）元/t。

A.2280,2520

B.2310,2690

C.2310，2480

D.2280，2480

【答案】：C189、（2019年真题）关于设备原价的说法，正确的是（）。

A.进口设备的原价是指其到岸价

B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高

【答案】：C190、下列混凝土性能中，()能够反映出混凝土的和易性。

A.流动性

B.抗渗性

C.抗冻性

D.密实性

【答案】：A191、除尘效率高、耐温性能好、压力损失低；但一次投资高，钢材消耗多、要求较高的制造安装精度，该除尘器是（）。

A.旋风除尘器

B.湿式除尘器

C.过滤式除尘器

D.静电除尘器

【答案】：D192、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。

A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额

B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据

D.设计概算是编制投标报价的依据

【答案】：C193、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。

A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理

【答案】：B194、绑扎接头的接头面积占受力钢筋总截面面积的允许百分率在构件的受拉区中不超过（）。

A.15%

B.25%

C.35%

D.50%

【答案】：B195、（2016年真题）下列可燃性液体发生火灾时，可采用普通蛋白泡沫灭火剂的是（）。

A.乙醇

B.丙酮

C.醋酸乙酯

D.柴油

【答案】：D196、闸门安装好后，应在无水状态下做全行程

A.机组试运行

B.启闭试验

C.耐压试验

D.静荷载试验

【答案】：B197、地下室垂直卷材防水层的顶端，应高出地下最高水位（）。

A.0.10～0.20m

B.0.20～0.30m

C.0.30～0.50m

D.0.50～1.00m

【答案】：D198、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。

A.3699.00

B.4590.75

C.4599.00

D.4623.75

【答案】：D199、干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成。关于其特点和适用范围下列表述正确的是（）。

A.占地面积小，但造价高

B.适用于硝酸纤维等化学物质的火灾

C.适用于灭火前未切断气源的气体火灾

D.不冻结，尤其适合无水及寒冷地区

【答案】：D200、某灭火系统使用的气体在大气层中自然存在，无毒、无色、无味、无腐蚀性且不导电。主要适用于经常有人工作场所的电气、液体或可溶化固体的火灾扑救。此气体灭火系统是（）。

A.IG541混合气体灭火系统

B.热气溶胶预制灭火系统

C.二氧化碳灭火系统

D.七氟丙烷灭火系统

【答案】：A201、在大气、淡水、海水中很稳定，对硫酸、磷酸、亚硫酸、铬酸和氢氟酸等则有良好的耐蚀性，与硫酸作用时，在其表面会产生一层不溶解的化合物，可以保护内部不再被继续腐蚀的金属材料是（）。

A.铝及铝合金

B.铜及铜合金

C.镍及镍合金

D.铅及铅合金

【答案】：D202、使用时发出金白色光，具有发光效率高、耗电少、不诱虫、寿命长、透雾能力强等特点。该电光源是（）。

A.高压水银灯

B.卤钨灯

C.氙灯

D.高压钠灯

【答案】：D203、在稳定性差的破碎岩层挖一条长度为500m、直径6.00m的隧道，在不允许钻爆法施工的情况下。应优先考虑采用（）。

A.全断面掘进机开挖

B.独臂钻开挖

C.天井钻开挖

D.带盾构的掘进机开挖

【答案】：D204、通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/m

A.0.93

B.0.94

C.0.95

D.0.96

【答案】：D205、（2011年真题）工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。

A.正方形→矩形→T形→L形

B.矩形→正方形→T形→L形

C.T形→L形→正方形→矩形

D.L形→T形→矩形→正方形

【答案】：A206、对形状复杂、污垢粘附严重、清洗要求高的装配件，宜采用溶剂油、清洗汽油、轻柴油、金属清洗剂、三氯乙烯和碱液进行（）。

A.擦洗和涮洗

B.浸洗

C.喷洗

D.浸一喷联合清洗

【答案】：D207、当构造应力分布不均匀时，岩体中张开性裂隙分布不连续不沟通，则这种裂隙常赋存（）。

A.成岩裂隙水

B.风化裂隙水

C.脉状构造裂隙水

D.层状构造裂隙水

【答案】：C208、某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查处理办法应是（）。

A.查明原因，调减至8000万元以内

B.对超投资估算部分，童新上报审批

C.查明原因，重新上报审批

D.如确实需要，即可直接作为预算控制依据

【答案】：C209、以下各项中，不属于安全施工行为的是（）。

A.消防设施与消防器材的配置

B.施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施

C.电气保护、安全照明措施

D.现场绿化、治安综合管理

【答案】：D210、在项目盈亏平衡点的多种表达形式中，应用最为广泛的是以（）表示的盈亏平衡点。

A.产量和单价

B.产量和生产能力利用率

C.可变成本和固定成本

D.单价和生产能力利用率

【答案】：B211、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。

A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势

B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求

C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷

D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应

【答案】：C212、泵的叶轮一般由2~6片弯曲叶片组成，主要用于大面积灌溉排涝、城市排水、电站循环水、船坞升降水，属于低扬程大流量的这种泵是()。

A.离心泵

B.轴流泵

C.容积式泵

D.罗茨泵

【答案】：B213、液体沿轴向移动，流量连续均匀，脉动小，流量随压力变化也很小，运转时无振动和噪声，泵的转数可高达18000r/min，能够输送黏度变化范围大的液体。该泵是（）。

A.轴流泵

B.往复泵

C.齿轮泵

D.螺杆泵

【答案】：D214、（2014年真题）已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。

A.25.82万元

B.25.85万元

C.26.09万元

D.29.09万元

【答案】：B215、对于门禁控制系统，表述正确的是（）。

A.主控模块、协议转换器属于前端设备

B.门禁系统是典型的集散型控制系统

C.监视、控制的现场网络完成各系统数据的高速交换和存储

D.信息管理、交换的上层网络能够实现分散的控制设备、数据采集设备之间的通信连接

【答案】：B216、根据《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90--2015)，Ⅳ级围岩二次衬砌距掌子面的距离不得大于()

A.50m

B.70m

C.80m

D.90m

【答案】：D217、已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为（）。

A.38天

B.40天

C.56天

D.128天

【答案】：A218、油性调和漆一般采用的涂覆方法是（）。

A.刷涂法

B.空气喷涂法

C.静电喷涂法

D.高压无空气喷涂法

【答案】：A219、（2017年真题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353－2013），形成建筑空间，结构净高2.18m部位的坡屋顶，其建筑面积（）。

A.不予计算

B.按1/2面积计算

C.按全面积计算

D.视使用性质确定

【答案】：C220、无损探伤中，仅能检测出各种导体表面和近表面缺陷的方法为（）。

A.液体渗透探伤

B.中子射线探伤

C.涡流探伤

D.磁粉探伤

【答案】：C221、适用于系统工作压力小于等于0.6MPa，工作温度小于等于70℃室内给水系统，采用热熔承插链接，与金属配管配件用螺纹连接的给水管材是（）。

A.聚丙烯给水管

B.聚乙烯给水管

C.工程塑料管

D.硬聚氯乙烯给水管

【答案】：A222、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，结构层高勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、主体结构外的空调机外机搁板（箱）、构件、配件、挑出宽度在（）m以下的无柱雨篷不应计算面积。

A.2.2

B.1.1

C.2.1

D.1.2

【答案】：C223、施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的（）。

A.税金

B.利润

C.企业管理费

D.规费

【答案】：C224、广泛应用于有机溶剂蒸气和碳氢化合物的净化处理，也可用于除臭的净化方法为（）。

A.燃烧法

B.吸收法

C.吸附法

D.冷凝法

【答案】：A225、关于工程招标中投资审查的说法，正确的是()。

A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审

B.合格制审查无需进行详细审查

C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分

D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预审

【答案】：A226、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min、3min、1min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（）。

A.5.12m3/台班

B.1.30m3/台班

C.7.68m3/台班

D.1.95m3/台班

【答案】：A227、在编制工程总承包投标文件时，要特别注意（）的内容，同时还应当按照发包人提供的载明了工程内容的各项费用和数量的项目明细编制“价格清单”“承包人建议书”“承包人实施计划”等。

A.招标公告

B.投标人须知

C.合同条款及格式

D.发包人要求

【答案】：D228、适当控制（），是决定混凝土密实性的主要因素。

A.振捣方法

B.养护温度

C.水泥用量

D.养护湿度

【答案】：C229、高原地区施工增加费指在海拔高度（）m以上地区施工，由于受气候、气压的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。

A.1000

B.1500

C.1800

D.2000

【答案】：D230、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.13.32

B.0.075

C.0.114

D.8.772

【答案】：C231、具有结构紧凑、体积小、质量轻，驱动力矩小，操作简单，密封性能好的特点，易实现快速启闭，不仅适用于一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣介质的阀门为（）。

A.蝶阀

B.旋塞阀

C.球阀

D.节流阀

【答案】：C232、为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息模型(BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。

A.6D

B.5D

C.4

D.3D

【答案】：B233、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。

A.国际运费

B.国际运输保险费

C.到岸后外埠中转运输费

D.进口环节税费

【答案】：C234、承包企业计提折旧一般采用（）。

A.平均年限法和年数总和法

B.平均年限法和工作量法

C.双倍余额递减法和年数总和法

D.年数总和法和工作量法

【答案】：B235、DN＞600mm的液体或气体管道，宜采用的清洗方法为（）。

A.水冲洗

B.压缩空气吹扫

C.蒸汽吹扫

D.人工清理

【答案】：D236、（2021年真题）根据清单工程量计算规范，关于混凝土柱工程量计算正确的为，

A.有梁板自柱基上表面至柱顶标高计算

B.无梁板自柱基上表面至柱帽上表面计算

C.框架柱自柱基上表面至柱顶标高计算

D.构造柱并入柱身工程量计算

【答案】：C237、黏性泥石流中固体物质的体积含量一般达（）。

A.8%～15%

B.30%～50%

C.40%～80%

D.50%～90%

【答案】：C238、下列关于预应力连续梁说法不正确的是（）。

A.常用的施工方法有顶推法、悬臂法等

B.结构刚度大，变形小

C.预应力连续梁跨越能力小

D.一般采用C40或C50预应力混凝土

【答案】：C239、某水厂项目，建设期为2年，建设期第1年贷款额1800万元，第2年贷款额2000万元，贷款年利率为6％．建设期内贷款分年度均衡发放，期内只计息不支付，建设期应计利息合计为（）万元。

A.171.24

B.222.00

C.225.24

D.342.48

【答案】：C240、计算路面厚度时，不作为单独受力结构层的是（）。

A.透层

B.黏层

C.沥青表面处治

D.封层

【答案】：C241、在河床狭窄、山岩坚实的地区宜采用的施工导流方式是（）。

A.分段围堰法导流

B.涵管导流

C.隧洞导流

D.明渠导流

【答案】：C242、发行债券是企业筹集资金的一种方式，债券的特点包括（）。

A.债券利息只能用税后利润支付

B.发行债券筹集资金会降低企业总资金成本

C.不利于调整资本结构

D.债券持有者无权参与企业管理

【答案】：D243、“有时由于成本分配不合理，造成