班组线管领料协议书模板

班组线管领料协议书模板1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX线管材料供应有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园XX栋XX单元

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

协议简介：

鉴于甲方在XX建设工程项目（以下简称“项目”）的施工过程中，需要大量班组线管材料用于施工现场的布线和电气安装，且为确保项目进度和质量，甲方需通过乙方及时、稳定地获取所需线管材料；乙方作为专业的线管材料供应企业，具备完善的供应链和仓储体系，能够满足甲方在项目周期内的材料需求。基于双方在项目合作中的实际需要和长期战略考量，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下班组线管领料协议，以兹共同遵守。

本协议的签订是甲乙双方建立长期合作关系的基础，旨在通过规范化的领料流程和明确的权利义务划分，保障项目施工的顺利进行。协议内容涉及材料种类、数量、价格、交付方式、验收标准、付款条件等核心条款，均以本协议正文为准。双方应严格按照协议约定履行各自职责，确保材料供应的及时性和质量达标，避免因一方违约行为导致项目延误或其他损失。协议的有效期自双方签字盖章之日起生效，至项目最终竣工验收且所有款项结清之日终止。双方在协议履行过程中产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。本协议的签订及履行，均符合国家法律法规及相关行业规范，不存在任何违法违规情形，且已获得双方必要的内部授权。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方在XX建设工程项目（以下简称“项目”）施工过程中所需班组线管材料的领用流程、双方权利义务及责任划分，确保乙方能够按照甲方的要求及时、保质、足量地供应指定线管材料，保障项目施工的顺利进行。协议范围涵盖班组线管材料的种类、规格、数量、质量标准、价格、交付地点、验收方式、付款条件、违约责任等全部内容。具体包括但不限于以下方面：1）双方根据项目施工计划确定各批次线管材料的型号、规格、数量及交付时间；2）乙方负责按照约定时间将线管材料运送至甲方指定施工现场，并承担相应的运输费用；3）甲方有权对乙方供应的线管材料进行验收，并按照约定标准确认数量和质量；4）双方依据本协议约定履行付款义务，任何一方违反约定均需承担相应责任；5）协议履行期间产生的所有相关事宜均以本协议为准，任何补充协议或口头约定均需以书面形式确认方为有效。本协议的签订及履行旨在为双方合作提供明确的法律依据，通过规范化的操作减少争议，实现项目资源的有效配置和双方的互利共赢。

第二条定义

本协议中下列词语具有以下含义：（1）"班组线管材料"是指用于项目施工现场班组布线的各类电线、电缆及辅助管材，具体包括但不限于PVC穿线管、金属桥架、电线槽等，具体型号规格以甲方提供的领料清单为准；（2）"项目"是指甲方正在实施的XX建设工程项目，项目名称、地点及相关信息已在协议简介中载明；（3）"领料清单"是指甲方根据施工进度编制并提交给乙方的书面材料需求清单，列明了所需线管材料的种类、规格、数量及计划交付日期；（4）"交付地点"是指乙方将线管材料运送至甲方施工现场指定堆放区域，具体位置由甲方提前书面通知乙方；（5）"质量标准"是指本协议约定的线管材料应符合国家现行相关标准，并附带出厂合格证及检测报告，如有特殊要求需另行书面约定；（6）"验收"是指甲方根据领料清单对乙方交付的线管材料进行数量核对和质量抽检的过程，验收合格后方可用于项目施工；（7）"付款条件"是指本协议约定的甲乙双方在材料供应及验收后的结算方式及时间安排；（8）"不可抗力"是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权根据项目施工进度，向乙方提供书面领料清单，明确所需班组线管材料的种类、规格、数量及交付时间要求。甲方确保所提供的信息准确无误，并对领料清单的内容承担全部责任。

（2）甲方有权对乙方供应的班组线管材料进行验收，验收内容包括材料型号、规格、数量、外观质量及随货附件（如合格证、检测报告等）。甲方应在收到材料后24小时内完成初步验收，如有异议应在72小时内书面通知乙方，乙方应在收到通知后及时予以处理。

（3）甲方应按照本协议约定的付款条件及时向乙方支付货款，如有特殊原因需延期付款，应提前书面通知乙方并协商确定新的付款时间，但延期时间不得超过15天，否则乙方有权暂停供货或采取其他补救措施。

（4）甲方应负责提供安全的交付地点，并指派专人配合乙方进行材料卸货、清点及临时存放工作。甲方应对交付地点内的材料安全负责，直至材料被甲方正式接收使用。

（5）甲方应妥善保管乙方供应的班组线管材料，避免因保管不当造成损坏或丢失。如发生意外情况，甲方应及时通知乙方并承担相应损失。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权要求甲方提供详细、准确的领料清单，并有权根据自身生产及库存情况，与甲方协商确定合理的交付时间。乙方在接到甲方领料清单后，应在24小时内确认是否具备供货能力，并书面通知甲方。

（2）乙方应严格按照甲方确认的领料清单，确保所供应的班组线管材料在型号、规格、数量上完全符合要求。乙方应保证所有材料均为全新正品，并提供完整的出厂合格证及检测报告，材料质量应符合国家现行相关标准。

（3）乙方有权要求甲方按照约定时间支付货款，并有权在甲方未按时付款的情况下，根据协议约定或法律规定采取相应措施，如暂停后续批次材料的供应、收取滞纳金或解除协议等。乙方在暂停供货前，应提前7天书面通知甲方，并说明原因及预计恢复供货时间。

（4）乙方应负责安排运输车辆，将班组线管材料按时、安全地运送至甲方指定的交付地点。乙方应提前通知甲方具体的运输时间及路线，并确保运输过程中材料的完好性。如因乙方运输不当造成材料损坏，乙方应承担全部赔偿责任。

（5）乙方应配备专业的现场服务人员，负责与甲方对接领料清单确认、材料交付、验收配合及售后处理等工作。乙方人员应遵守甲方现场管理规定，服从甲方合理安排，并提供必要的技术支持和服务。

（6）乙方应建立健全的材料质量管理体系，确保持续稳定地供应符合标准的班组线管材料。如遇原材料价格波动或市场供应紧张等情况，乙方应在第一时间通知甲方，并共同协商解决方案，尽量减少对项目进度的影响。

（7）乙方应对其供应的材料承担质量保证责任，自甲方验收合格之日起计算，质保期为12个月。如在此期间内出现非甲方使用不当造成的质量问题，乙方应负责更换或采取其他补救措施。

（8）乙方应妥善保管运输过程中产生的相关单据及凭证，并按照甲方要求及时提供发票等税务文件。双方应相互配合完成所有结算及付款流程，确保资金往来清晰、合规。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：乙方供应的班组线管材料单价采用固定价格模式，具体价格标准以附件一《班组线管材料价格清单》为准，该清单详细列明了每种型号线管材料的单价（含税价/不含税价，根据双方确认选择）。如遇国家政策调整、原材料价格大幅波动等情况，双方应在提前30天书面协商一致后，对价格进行调整。甲方不得要求乙方低于协议约定价格或市场最低价进行供应，除非出现不可抗力或政府强制干预等特殊情况。

2.支付方式：本协议项下的所有款项均通过银行转账方式支付。甲方应指定收款账户信息如下：开户名称：XX建设工程有限公司，开户银行：XX银行XX支行，账号：XX。乙方应在收到甲方付款通知后，将相应款项及时入账，并确保资金安全。

3.支付时间：甲方应按照以下条件支付款项：（1）每批次材料验收合格后10个工作日内，支付该批次货款总额的80%作为预付款；（2）项目竣工验收合格且所有材料款项结清后30个工作日内，支付剩余20%的尾款。预付款在乙方完成该批次材料交付并经甲方验收合格后支付，尾款在项目整体竣工验收合格且甲方财务审计完成后支付。甲方付款前有权要求乙方提供等额发票及完整的付款申请材料，乙方应积极配合提供所需文件。任何一方违反本约定均需承担违约责任。

4.税费承担：协议约定价格已包含乙方应缴纳的各项税费，具体税种及税率以双方确认的发票类型及国家最新税收政策为准。甲方在支付货款时，有权要求乙方提供符合税法规定的合法有效发票。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自协议生效之日起至项目最终竣工验收且所有款项结清之日止，但最短不少于12个月。如协议到期前项目尚未完工，双方可协商续签协议，续签条件由双方另行约定。

2.供货周期：乙方应在收到甲方确认的书面领料清单后，根据清单内容及自身生产、库存情况，在3个工作日内书面回复甲方是否能够满足供货要求及具体的交付时间。在双方确认供货安排后，乙方应在收到甲方预付款后的5个工作日内将材料运送至甲方指定的交付地点。如遇特殊情况需延迟交付，乙方应提前7天书面通知甲方并说明原因，双方应协商调整交付时间或采取其他补救措施。

3.验收期限：甲方应在乙方将材料送达交付地点后24小时内进行初步验收，并在验收过程中或验收结束后3个工作日内完成最终确认。如对材料有异议，应在上述期限内书面通知乙方，乙方应在收到通知后7个工作日内予以处理。若甲方在规定期限内未进行验收或未提出异议，视为验收合格。

4.付款节点：预付款支付节点为每批次材料验收合格后10个工作日内；尾款支付节点为项目竣工验收合格且甲方财务审计完成后30个工作日内。所有日期均指协议签署之日起算，具体工作日不含周末及法定节假日。

5.协议终止条件：除协议到期外，出现以下任一情况，本协议可提前终止：（1）经双方协商一致同意终止；（2）因不可抗力导致协议目的无法实现；（3）一方严重违约导致协议无法继续履行，守约方有权书面通知违约方解除协议；（4）项目因甲方原因被政府责令停工或取消，导致材料需求终止。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分千分之五的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停供货或解除协议，并要求甲方支付已完成供货部分的全部货款及违约金。

（2）甲方未按约定支付尾款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分千分之五的违约金，逾期超过60日，乙方有权依法向人民法院申请强制执行，甲方除支付欠款及违约金外，还应承担乙方为实现债权所支付的合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

（3）甲方在材料验收合格后无正当理由拖延验收时间，每逾期一日，应向乙方支付已完成供货部分合同总价千分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价的10%。逾期超过30日，乙方有权视为验收合格并要求甲方支付全部款项。

（4）甲方提供的领料清单信息错误导致乙方损失（包括但不限于生产安排延误、材料错发等），甲方应承担乙方由此造成的直接经济损失，包括但不限于额外生产成本、运输费用、替代材料差价等。

（5）甲方违反协议约定提前处置或使用乙方未验收的材料，造成材料损坏或质量下降，甲方应负责修复或赔偿，赔偿金额不低于该批次材料合同总价。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按约定交付材料，每逾期一日，应向甲方支付已完成订单部分合同总价千分之五的违约金，逾期超过15日，甲方有权解除协议，乙方除退还甲方已支付的全部款项外，还应支付合同总价10%的违约金。如因乙方违约导致甲方项目进度延误，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的直接经济损失（包括但不限于误工费、赶工费、合同违约金等）。

（2）乙方交付的材料型号、规格、数量不符或质量不合格，甲方有权要求乙方在3个工作日内进行更换或修复。乙方逾期未予处理或处理效果不达标，甲方有权拒收该部分材料并不予支付相应货款，乙方应承担由此给甲方造成的损失。对于无法修复或更换的材料，甲方有权要求乙方按该批次材料合同总价50%至100%进行赔偿，具体赔偿比例根据实际情况协商确定。

（3）乙方交付的材料存在安全隐患或不符合国家强制性标准，一经发现，甲方有权立即停止使用并要求乙方无条件召回，乙方应承担全部召回及检验费用。如该材料已被甲方使用导致事故或损失，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于人身伤害赔偿、财产损失赔偿、项目停工损失等。

（4）乙方未按约定提供合法有效发票，导致甲方无法正常抵扣税款或办理付款手续，每逾期一日，应向甲方支付未开票金额千分之五的违约金，甲方有权暂停支付相应款项直至发票提供完毕。乙方还应承担因发票问题导致甲方产生的全部额外费用。

（5）乙方在运输过程中造成材料损坏或丢失，应承担全额赔偿责任，赔偿金额以该批次材料的实际价值（包括但不限于购买价格、税费等）为准。如损坏或丢失是由于不可抗力或甲方原因造成的，乙方不承担赔偿责任，但应提供相关证明文件。

3.通用违约条款：

（1）任何一方违约导致协议目的无法实现，守约方有权解除协议，并要求违约方赔偿由此造成的直接经济损失。赔偿范围包括但不限于已发生费用、预期利益损失、为处理违约事宜产生的合理开支等。

（2）本协议约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。但赔偿总额不得超过违约方订立合同时可预见到的损失范围。

（3）双方在履行协议过程中，如因一方违约行为导致第三方提出索赔或诉讼，违约方应负责处理并承担全部法律责任及由此产生的费用，守约方不承担任何责任。

（4）对于本协议未明确约定的违约情形，双方应参照国家相关法律法规及行业惯例进行认定和处理。任何一方违反保密条款、竞业限制条款等，应按《中华人民共和国反不正当竞争法》及相关法律规定承担赔偿责任。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在订立本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、火山爆发、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、疫情及其防控措施、火灾、爆炸、极端天气等自然灾害或意外事故。不可抗力事件应导致直接损害或妨碍协议的履行，且其影响持续时间应足以对协议履行产生实质性障碍。

2.通知义务：任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本协议义务时，应在不可抗力事件发生后7日内书面通知对方，说明事件情况、影响范围以及预计持续期限，并提供相关证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。通知应送达至本协议载明的地址或双方另行书面指定的地址。未能及时通知导致对方产生损失的，通知方应承担相应责任。

3.责任免除：因不可抗力事件导致协议部分或全部不能履行、延迟履行或履行不符合约定的，受影响方不承担违约责任。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。如不可抗力事件持续超过30日，双方均有权解除协议，并应根据协议履行情况及各自过错程度，协商解决费用承担、财产返还等事宜。因不可抗力解除协议的，双方互不承担赔偿责任，但已产生的费用（如合理准备费用、已付款项等）应按实际发生情况结算。

4.协商继续履行：在不可抗力事件影响消除后，受影响方应立即通知对方，并根据协议约定或双方协商，尽快恢复履行协议义务。如因不可抗力事件导致协议目的部分无法实现，双方应在协商基础上调整协议内容，或仅就未受影响的部分继续履行。

5.不可抗力证明：本协议所称不可抗力事件，应以政府主管机关的证明文件或权威媒体报道为准。如双方对不可抗力事件的影响或持续时间存在争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会或人民法院裁决。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议履行过程中发生的任何争议，包括但不限于协议的订立、效力、解释、履行、违约责任、不可抗力等，均应由双方首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，由双方授权代表就争议事项进行沟通，争取达成书面和解协议。

2.协商机制：协商应在协议签订地或双方约定的地点进行，可以通过书面函件、会议或电子邮件等方式进行。任何一方在提出争议后，应给予对方合理的协商期限，通常不少于10个工作日。在协商期间，任何一方均应保持合作态度，避免采取可能激化矛盾的措施。

3.调解程序：如协商未能在争议发生之日起30日内达成一致，双方同意可共同委托第三方调解机构（如XX调解中心）对争议进行调解。调解应遵循自愿、公平、中立的原则，调解员应根据事实和法律，提出调解方案供双方选择。调解达成协议的，应制作调解协议书，经双方签字盖章后具有法律约束力，双方应自觉履行。

4.仲裁选择：若协商和调解均无法解决争议，或双方在协议签订时已明确约定通过仲裁解决争议，则任何一方均有权将争议提交至XX仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为协议签订地，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方不得向人民法院提起诉讼或申请再审，但仲裁庭可基于当事人申请裁定不予执行仲裁裁决的情形除外。

5.诉讼选择：如双方未约定通过仲裁解决争议，且协商、调解亦未果，则争议最终应向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼适用中华人民共和国法律，法院应根据民事诉讼法及相关法律规定进行审理和判决。诉讼期间，不因提起诉讼而影响协议中争议解决前已进行的协商、调解程序的效力。

6.争议解决原则：无论采用何种争议解决方式，双方均应遵守诚实信用原则，提供真实、完整的事实依据和证据材料。解决争议的最终目的在于维护协议的稳定履行和双方的合法权益，避免因争议处理不当对项目合作造成更大损害。任何一方在争议解决过程中，均应积极配合对方，共同寻求最优解决方案。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或本协议首页载明的其他联系方式送达。以专人递送方式发送的，送达日为送达人将文件交收件人签收之日；以挂号信方式发送的，送达日为挂号信寄出后第5日；以传真或电子邮件方式发送的，送达日为传真发送成功或电子邮件进入收件人指定邮箱之日。任何一方变更联系方式，应至少提前7日书面通知对方，否则按原联系方式发送的通知视为有效送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改、补充或变更，均须经双方授权代表签署书面文件方能生效。任何口头约定或非书面形式的变更均不具法律效力。变更后的协议条款应作为本协议不可分割的一部分，与原协议条款具有同等法律效力。若变更内容与原协议条款冲突，以书面变更协议为准。

3.分包与转包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本协议项下的任何义务部分或全部分包或转包给任何第三方。如确需分包或转包，乙方应具备相应资质，并确保分包或转包方的行为符合本协议约定，乙方对分包或转包方的行为向甲方承担连带责任。

4.法律适用与解释：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应友好协商，寻求最接近原意的替代条款，以维持协议的整体效力。

5.保密义务：双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息、价格信息等）承担保密义务。未经对方书面许可，不得向任何第三方披露、使用或允许他人使用该等商业秘密。保密期限为本协议有效期内及协议终止后两年内，但根据法律法规规定