新增公路协议书

新增公路协议书甲方：[甲方名称]统一社会信用代码：[甲方代码]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方电话]乙方：[乙方名称]统一社会信用代码：[乙方代码]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方电话]鉴于甲方因[具体项目需求]需要新增一条公路，乙方具备相关的公路建设资质和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就新增公路事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.公路建设内容乙方负责新增公路的设计、施工、监理等全部工作，包括但不限于道路的路基、路面、桥梁、涵洞、排水系统、交通安全设施等的建设。公路应符合国家及地方现行的公路工程建设标准和规范，设计时速为[X]公里/小时，车道数为[X]车道，路面宽度为[X]米，公路全长为[X]公里。2.建设地点新增公路位于[具体地理位置]，起点为[起点详细地址]，终点为[终点详细地址]。3.建设工期本项目建设工期自合同签订之日起[X]个月，乙方应在约定的工期内完成公路建设任务，并通过竣工验收。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致后可顺延工期。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的公路建设工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的标准和规范进行建设，确保工程质量。有权在乙方违反合同约定时，要求乙方承担违约责任。2.义务负责办理新增公路建设所需的相关审批手续，提供项目建设所需的土地等相关资料，并确保资料的真实性和完整性。按照合同约定向乙方支付工程款，如因甲方原因导致工程款支付延误，应承担相应的违约责任。协调解决公路建设过程中与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权根据公路建设的实际情况，在符合法律法规和合同约定的前提下，对施工方案进行合理调整。有权要求甲方提供必要的协助和支持，以确保公路建设工作的顺利进行。2.义务按照国家及地方现行的公路工程建设标准和规范，以及合同约定的要求，精心组织施工，确保工程质量达到优良标准。编制详细的施工计划和进度表，报甲方备案，并严格按照计划组织施工，确保在合同约定的工期内完成公路建设任务。负责公路建设过程中的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故，应承担全部责任。负责公路建设过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响，如因乙方原因导致环境污染事故，应承担全部责任。负责公路建设所需材料、设备的采购和管理，确保材料、设备的质量符合要求，并提供相应的质量证明文件。在公路建设过程中，定期向甲方汇报工程进展情况，接受甲方的监督检查，对甲方提出的问题及时整改。公路建设完成后，负责组织竣工验收，并向甲方提交竣工验收报告及相关资料。如验收不合格，乙方应负责无偿整改，直至验收合格为止。三、工程款支付1.合同总价本合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.支付方式合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。公路建设工程进度达到[具体进度节点]后，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。公路建设工程全部完成并通过中间验收后，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。公路建设工程通过竣工验收且乙方提交全部竣工资料后，甲方向乙方支付至合同总价的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价的[X]%作为质量保证金，在公路竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。3.支付凭证乙方应在每次申请工程款支付前，向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付工程款，且不承担任何违约责任。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定按时支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金，同时工期相应顺延。2.若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，如未及时办理相关审批手续、未提供必要的协助和支持等，应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、机械设备租赁费用等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的标准和规范进行公路建设，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合同要求。如因返工整改造成工期延误，乙方应承担违约责任，每逾期一日，按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。如因工程质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照合同约定的工期完成公路建设任务，每逾期一日，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方在公路建设过程中违反安全管理规定或环境保护规定，导致发生安全事故或环境污染事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.若乙方擅自将本合同项下的公路建设工作转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。如乙方的转包或分包行为给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，