2025年监理工程师继续教育考试试题及答案

2025年监理工程师继续教育考试试题及答案一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，错选、多选、不选均不得分）1.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），监理实施细则应由谁审批后实施？A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.建设单位项目负责人D.专业监理工程师答案：A解析：规范5.2.3条明确，监理实施细则由总监理工程师审批后实施，体现总监负责制。2.2025年3月1日起施行的《安全生产法》修订条款规定，监理单位发现重大事故隐患后，应当首先采取的措施是：A.书面报告建设单位B.书面报告属地住建部门C.要求施工单位立即停工整改D.组织专家论证答案：C解析：新法第五十六条赋予监理“紧急处置权”，重大隐患可要求立即停工，再履行报告程序。3.某项目采用装配式混凝土结构，监理对首层预制剪力墙灌浆套筒连接进行旁站，应留存的核心影像资料不包括：A.灌浆料强度报告B.注浆全过程连续影像C.出浆口饱满度特写D.灌浆料现场试块制作答案：A解析：强度报告属试验资料，非影像资料；其余均为《装配式建筑工程监理规程》要求的影像证据。4.根据《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令），监理单位对第三方检测机构报告真实性存疑时，可采取的合法手段是：A.自行复检B.向住建主管部门举报C.要求检测机构书面解释D.委托第二家检测机构比对答案：D解析：办法第二十三条允许“见证复检”，但须由建设单位委托、监理见证，确保程序合法。5.2025版《建设工程监理合同（示范文本）》新增“数字化交付”条款，监理单位提交的BIM模型精度等级应不低于：A.LOD100B.LOD200C.LOD300D.LOD400答案：C解析：示范文本附录C规定，监理交付模型用于施工过程管理，精度须达LOD300，可满足碰撞检查及进度模拟。6.某项目因不可抗力导致停工28天，监理单位应签发的文件是：A.工程暂停令B.工期临时延期审批表C.工程复工令D.费用索赔审批表答案：B解析：不可抗力连续超过7天，总监应出具临时延期审批表，最终延期需待建设单位确认。7.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，监理单位对超规模危大工程验收签字人员资格应为：A.注册监理工程师B.高级工程师C.总监理工程师D.安全监理工程师答案：C解析：住建部37号令第二十条明确，验收签字须由总监理工程师负责，体现终身责任制。8.2025年起，政府投资项目全面推行“监理报告制度”，监理月报提交时限为：A.每月25日前B.次月第3个工作日C.次月第5个工作日D.监理例会召开前答案：C解析：财政部与住建部联合发文，统一时限为次月第5个工作日，逾期纳入信用评价扣分。9.监理单位对施工单位提交的“四新”技术专项施工方案，应组织的论证形式为：A.专家论证会B.监理内部评审C.建设单位审批会D.设计交底会答案：A解析：“四新”技术属无国家技术标准情形，须按《危险性较大工程管理办法》组织专家论证。10.某项目监理机构发现施工单位擅自更换钢筋品牌，且现场已绑扎完成，监理应首先：A.下发监理通知单B.下发工程暂停令C.报告质量监督站D.组织实体检测答案：B解析：擅自变更主材属重大质量风险，总监应先行停工，再履行报告及检测程序。11.根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，监理单位对消防材料进场应核查的文件不包括：A.强制性产品认证证书B.型式检验报告C.出厂合格证D.环保检测报告答案：D解析：环保检测非消防材料进场必查项，其余为消防验收规范要求的“三证”。12.2025年7月1日起，监理单位未在“全国工程质量安全监管信息平台”上传危大工程验收记录的，将被：A.罚款10万元B.列入“重点监管名单”C.暂停投标资格3个月D.对总监扣分6分答案：B解析：住建部2025年监管要点通知，未实时上传数据即列入重点监管，后续再视情节处罚。13.某项目采用“全过程工程咨询”模式，监理单位与造价咨询单位合并中标，监理实施细则编制依据应增加：A.造价控制目标B.BIM执行计划C.设计任务书D.招标代理方案答案：B解析：全过程咨询强调数据共享，BIM执行计划为新增核心依据，确保模型与监理流程一致。14.监理单位对施工单位提交的“工程质量潜在缺陷保险”方案，应重点审查：A.保险费率B.免赔额C.保险责任范围D.理赔时限答案：C解析：监理职责在于确保保险责任覆盖主体结构及防水等关键缺陷，维护业主权益。15.2025版《绿色建筑评价标准》实施后，监理对绿色建筑专项验收应核查：A.绿色建材认证证书B.建筑能效测评报告C.室内空气质量检测报告D.以上全部答案：D解析：新标准强化过程监管，监理需核查设计、材料、检测全过程文件。16.某项目因疫情封控导致监理人员无法到场，监理单位采用“远程旁站”方式，必须留存：A.无人机全景影像B.带水印的实时视频C.施工单位自拍照片D.监理日志电子签名答案：B解析：住建部2025年《智慧监理导则》要求远程旁站视频须带时间、坐标水印，确保不可篡改。17.监理单位对施工单位提交的“碳排放计算书”应重点核对：A.碳排放因子来源B.计算软件版本C.碳汇抵消方案D.碳交易合同答案：A解析：因子来源决定计算可靠性，须采用国家最新发布因子库。18.某项目地基基础工程采用静压管桩，监理对压桩过程应实时监控：A.压桩速度B.终压力值C.桩身垂直度D.以上全部答案：D解析：三项指标均影响桩基承载力，须同步记录并上传监管平台。19.2025年起，监理单位对住宅工程分户验收应抽查：A.5%且不少于3户B.10%且不少于5户C.20%且不少于10户D.全数检查答案：B解析：《住宅工程质量分户验收规程》2025版调整抽查比例，强化监理责任。20.监理单位对施工单位提交的“装配式建筑灌浆套筒工艺检验报告”，应核查试验代表批量：A.500个接头/批B.1000个接头/批C.2000个接头/批D.同规格同批材料答案：B解析：JGJ3552015规定1000个接头为一批，2025年继续沿用。21.某项目监理机构收到施工单位“工期索赔意向书”后，应在多少天内回复？A.3天B.7天C.14天D.28天答案：B解析：示范合同文本第19.1条，监理须7天内给出初步审核意见。22.监理单位对现场使用的预拌混凝土，应抽查：A.坍落度B.扩展度C.含气量D.以上全部答案：D解析：根据混凝土质量状况，三项指标均可能涉及，监理按方案抽查。23.2025年新版《监理人员职业标准》规定，总监理工程师每年继续教育学时不少于：A.30学时B.40学时C.50学时D.60学时答案：C解析：新标准提升总监门槛，50学时中含20学时数字化监理课程。24.监理单位对施工单位提交的“深基坑监测方案”应重点审查：A.监测频率B.预警值C.监测点布置D.以上全部答案：D解析：三项内容决定监测有效性，缺一不可。25.某项目因设计变更导致工程量增加20%，监理单位对原监理规划应：A.重新编制B.编制补充规划C.报建设单位备案D.组织专家评审答案：B解析：变更未超原规划框架，只需补充调整，无需重编。26.监理单位对施工单位提交的“临时用电方案”应核查：A.电工特种作业证B.接地电阻测试记录C.配电箱巡检记录D.以上全部答案：D解析：临时用电安全需动态核查，监理按JGJ462025要求逐项落实。27.2025年起，监理单位对“智慧工地”数据接口应满足：A.HTTP协议B.MQTT协议C.OPCUA协议D.国家《智慧工地数据标准》接口答案：D解析：国家标准统一接口格式，确保数据互联互通。28.监理单位对施工单位提交的“钢结构焊接工艺评定报告”应核查：A.焊接方法B.母材等级C.焊工资质D.以上全部答案：D解析：评定报告须覆盖方法、材料、人员，确保焊接质量可追溯。29.某项目监理机构发现施工单位夜间违规进行高噪声作业，应首先：A.拍照取证B.下发监理通知单C.报告环保部门D.要求立即停工答案：B解析：监理须先书面制止，拒不整改再报告主管部门。30.2025年新版《建设工程监理规范》将“绿色建筑监理”纳入：A.强制性条文B.推荐性条文C.附录DD.条文说明答案：A解析：绿色建筑监理上升为强制，违反即视为违规。二、多项选择题（每题2分，共20分。每题有两个或两个以上正确答案，多选、少选、错选均不得分）31.以下属于总监理工程师必须亲自签发的文件有：A.工程开工令B.工程暂停令C.监理月报D.竣工移交证书E.监理通知单答案：A、B、D解析：规范5.1.6条明确总监签发权限，监理通知单可由专业监理工程师签发。32.2025年《智慧监理数据标准》要求上传至监管平台的实时数据包括：A.塔机载重B.施工升降机人数C.现场PM2.5D.监理人员定位E.混凝土试块强度答案：A、B、C、D解析：强度数据属试验结果，非实时数据。33.监理单位对装配式建筑套筒灌浆平行检验内容包括：A.灌浆料强度B.灌浆饱满度C.钢筋插入长度D.灌浆料流动度E.套筒抗拉强度答案：A、B、D解析：插入长度及套筒强度属工厂控制，现场不检。34.以下情形总监理工程师应组织专项巡检：A.台风橙色预警B.地震烈度5度C.基坑监测达预警值80%D.施工单位质量事故E.建设单位要求提前工期20%答案：A、C、D、E解析：5度地震未达应急响应标准。35.2025年新版《监理人员职业标准》对专业监理工程师学历要求：A.本科及以上B.工程类中级职称C.注册监理工程师资格D.3年以上实践经验E.完成数字化监理培训答案：A、B、D、E解析：注册资格为总监要求，非专业监理工程师必备。36.监理单位对“四新”技术方案审查重点：A.技术可靠性B.经济合理性C.工期影响D.规范符合性E.专利权属答案：A、B、C、D解析：专利权属与监理职责无关。37.以下属于监理单位在缺陷责任期工作：A.质量缺陷调查B.缺陷修复费用审核C.剩余材料盘点D.竣工资料移交E.保险理赔协调答案：A、B、E解析：材料盘点及资料移交在竣工验收阶段完成。38.2025年《绿色建筑监理导则》要求监理对以下材料进行见证取样：A.保温板材B.LowE玻璃C.预拌砂浆D.节水器具E.光伏组件答案：A、B、D、E解析：预拌砂浆无绿色建材认证要求。39.监理单位对施工单位“碳排放计划”审查应关注：A.碳排放基准年B.减排技术路径C.碳排放核算边界D.碳交易收益分配E.减排量第三方核证答案：A、B、C、E解析：收益分配属业主与承包商商务条款。40.以下文件需加盖监理执业印章：A.监理规划B.监理实施细则C.竣工评估报告D.质量评估报告E.监理日志答案：A、C、D解析：实施细则与日志无需执业印章。三、案例分析题（共50分）案例一（20分）背景：2025年5月，某装配式住宅项目，地上18层，地下2层，预制率50%。监理单位在首层预制剪力墙套筒灌浆旁站时发现：1.灌浆料现场流动度为280mm；2.出浆口浆体出现大量气泡；3.施工单位擅自将灌浆料品牌由A换成B，未重新进行工艺检验。问题：1.监理单位应如何处理上述问题？（8分）2.若施工单位拒不整改，监理应履行哪些程序？（6分）3.针对更换品牌未检验，监理应核查哪些资料？（6分）答案与解析：1.立即下发《工程暂停令》，要求停止该层继续灌浆；同时书面通知建设单位、质量监督站；见证施工单位现场截取已灌墙体做钻孔内窥检查，评估饱满度；要求施工单位对不合格墙体提出返工方案。（8分）解析：依据《装配式建筑工程监理规程》6.4.3条，流动度低于300mm、出浆气泡属明显质量缺陷，必须停工。2.若施工单位拒不整改，总监应在24小时内向住建主管部门提交《质量隐患报告》，并抄送建设单位；同时记录施工单位不良行为，上传至监管平台；对已灌区域拒绝签认，拒绝进入下一道工序。（6分）解析：新修订《安全生产法》赋予监理直接报告权，无需建设单位同意。3.应核查：B品牌灌浆料型式检验报告、工艺检验报告、进场复验报告、强制性产品认证证书、供货合同及发票、现场见证取样记录。（6分）解析：更换品牌视同新材料进场，必须重新完成全部验证程序。案例二（15分）背景：某市政道路工程，合同价5亿元，工期18个月。2025年7月，因罕见连续暴雨，路基被淹停工15天。施工单位提交工期索赔15天、费用索赔800万元，包含：1.现场排水费用200万；2.人员窝工费300万；3.机械闲置费300万。监理单位审核发现：1.暴雨属不可抗力；2.施工单位已按应急预案投入排水；3.人员窝工数量经监理签证为150人·日；4.机械闲置主要为3台挖掘机、2台压路机，有现场记录。问题：1.监理单位对工期索赔应如何裁定？（5分）2.对费用索赔应如何审核？（10分）答案与解析：1.同意工期索赔15天。依据《建设工程施工合同（示范文本）》第17.1条，连续暴雨属不可抗力，且超过项目所在地区10年一遇标准，有气象部门证明。（5分）2.费用审核：（1）排水费用：认可200万，经监理现场签证、发票齐全；（2）人员窝工：按合同