房地产项目销售合同范本2024_第1页
房地产项目销售合同范本2024_第2页
房地产项目销售合同范本2024_第3页
房地产项目销售合同范本2024_第4页
房地产项目销售合同范本2024_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

房地产项目销售合同范本(2024年最新版)——专业规范与实务指引在房地产交易中,一份严谨规范的销售合同是保障买卖双方权益的核心法律文件。2024年,伴随《民法典》相关司法解释的细化及各地房地产政策的动态调整,房地产项目销售合同的条款设计需更贴合实务需求、防范法律风险。以下结合最新法律要求与行业实践,提供2024年房地产项目销售合同范本及关键条款解析,供交易主体参考使用。一、合同主体与基础信息条款(一)买卖双方信息合同应明确买卖双方的主体身份及联络信息:出卖人(甲方):需注明企业全称、统一社会信用代码(或营业执照注册号)、住所地、法定代表人(如有)及有效联系方式;若为自然人,需注明姓名、身份证号(实际签订时填写)、联系地址及电话。买受人(乙方):个人购房需注明姓名、身份证号(实际签订时填写)、联系地址及电话;企业购房需注明全称、统一社会信用代码、住所地及授权代表人信息。示例:>出卖人(甲方):XX房地产开发有限公司>统一社会信用代码:XXX>住所地:XX市XX区XX路XX号>法定代表人:XXX>联系电话:XXX>买受人(乙方):XXX>身份证号:XXX(实际签订时填写完整信息)>联系地址:XX市XX区XX街XX号>联系电话:XXX(二)房屋基本信息需清晰约定房屋的具体坐落、面积、用途、权利状态等核心信息,避免歧义:1.项目与房号:明确楼盘名称(如“XX花园”)、楼栋号、单元号、房号(如“X栋X单元XXX室”)。2.面积约定:注明建筑面积(含公摊)、套内建筑面积,同时约定“最终面积以不动产登记机构实测报告为准,面积误差比绝对值在3%以内的,据实结算房款;超过3%的,买受人有权解除合同或按约定比例调整房款”(可结合《商品房销售管理办法》第24条设计)。3.房屋用途与性质:明确为“住宅”“商业”“办公”等,同时注明房屋性质(如“商品房”“存量房”)。4.权利状况:甲方需承诺房屋无抵押、查封、涉诉等权利受限情形;若存在抵押,需明确解押时间(如“甲方应于XXXX年XX月XX日前办理解除抵押手续”)。二、价款与付款方式条款(一)计价方式与总价款合同应明确计价方式(按建筑面积、套内面积或套计价)及总价款(大写+小写)。例如:>该房屋按套内建筑面积计价,单价为人民币XX元/平方米,总价款为人民币XX元(大写:XX元整)。(二)付款方式与时间节点根据交易模式(一次性付款、按揭贷款、分期付款)约定付款节奏,需注意资金监管要求(多地要求商品房预售资金进入监管账户):1.一次性付款:>乙方应于本合同签订之日起XX日内,将全部房款人民币XX元存入甲方指定的监管账户(账户信息:XXX)。2.银行按揭贷款:>(1)定金:本合同签订当日,乙方向甲方支付定金人民币XX元(定金可抵作房款);>(2)首付款:乙方应于XXXX年XX月XX日前,支付首付款人民币XX元(不低于总房款的XX%),存入监管账户;>(3)剩余房款:乙方应自本合同签订之日起XX日内,与贷款银行签订《个人购房借款合同》并办理贷款手续。若因银行政策调整或甲方原因导致贷款未获批,双方协商更换银行或乙方补足房款;若因乙方个人信用、资质问题导致贷款失败,乙方应在XX日内以一次性付款方式支付剩余房款,否则按逾期付款承担违约责任。3.分期付款:>乙方分X期支付房款:>(1)第一期:签订合同当日支付XX元;>(2)第二期:XXXX年XX月XX日前支付XX元;>(3)最后一期:房屋交付前支付剩余房款XX元。三、房屋交付与验收条款(一)交付时间与条件交付时间应明确到具体日期,交付条件需符合法律规定(如取得《建设工程竣工验收备案证明文件》《房屋测绘报告》等):>甲方应于XXXX年XX月XX日前,将符合下列条件的房屋交付乙方:>1.已取得《建设工程竣工验收备案证明文件》;>2.房屋面积实测报告已备案;>3.水、电、燃气、通讯等配套设施按规划设计要求开通(或约定开通时间);>4.房屋质量符合国家及地方相关标准。(二)交付资料与手续甲方交付房屋时,应向乙方提供《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》及实测面积报告;乙方验收房屋时,应签署《房屋交接单》,但房屋质量问题不影响交付的,乙方不得拒绝收房(可约定“乙方对房屋质量提出异议的,应书面通知甲方整改,整改期间不视为甲方逾期交付”)。(三)逾期交付责任需明确违约金计算方式及解除合同的条件:>若甲方逾期交付,每逾期一日,按乙方已付房款的XX‰向乙方支付违约金;逾期超过XX日的,乙方有权解除合同,甲方应自解除通知送达之日起XX日内退还全部已付房款,并按乙方已付房款的XX%支付违约金。四、产权转移登记条款(一)初始登记与转移登记责任明确甲方办理首次登记、乙方配合转移登记的义务及时间:>1.甲方应于房屋交付之日起XX日内,向不动产登记机构提交办理首次登记的全部资料;>2.乙方应在收到甲方通知后XX日内,提供办理不动产权证所需的资料及税费;>3.甲方应自乙方资料齐全之日起XX日内,协助乙方办理不动产权属转移登记手续。(二)逾期办证责任区分甲方原因(如资料缺失、违规建设)与乙方原因(如未及时提供资料)的责任:>若因甲方原因导致乙方未能在房屋交付之日起XX日内取得不动产权证,每逾期一日,甲方按乙方已付房款的XX‰支付违约金;逾期超过XX日的,乙方有权解除合同,甲方应退还全部房款及利息(按LPR计算),并按已付房款的XX%支付违约金。五、违约责任条款(一)买方违约(逾期付款、拒绝收房等)>1.乙方未按约定支付房款的,每逾期一日,按未付房款的XX‰支付违约金;逾期超过XX日的,甲方有权解除合同,乙方已付定金不予退还,且应按已付房款的XX%支付违约金。>2.乙方无正当理由拒绝收房的,自约定交付日起,房屋风险及物业费由乙方承担,且甲方有权按日收取已付房款的XX‰作为违约金。(二)卖方违约(逾期交房、办证、质量问题等)>1.房屋主体结构质量不合格或严重影响正常居住的,乙方有权解除合同,甲方应退还全部房款并按已付房款的XX%支付违约金;轻微质量问题,甲方应在XX日内修复,逾期按日支付已付房款的XX‰违约金。>2.甲方擅自变更房屋规划、设计(经规划部门批准的除外),乙方有权解除合同或要求甲方赔偿损失。六、争议解决与其他约定(一)争议解决方式约定诉讼或仲裁(仲裁需明确机构):>本合同履行过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,依法向房屋所在地人民法院提起诉讼(或“提交XX仲裁委员会仲裁,仲裁裁决为终局裁决”)。(二)其他重要约定1.房屋保修:按《住宅质量保证书》约定执行,保修期限自交付之日起计算。2.前期物业:明确物业费标准(如“XX元/平方米·月”)及缴纳时间。3.配套设施:约定小区配套(如学校、车库、绿化)的建设及交付时间,逾期按日支付违约金。4.通知与送达:双方预留的联系地址、电话为有效送达地址,变更需书面通知,否则后果自负。三、合同签订与履行的实务建议1.主体审查:买方核查开发商的《商品房预售许可证》(或《不动产权证》)、资质证书;卖方核实买方购房资格(限购城市)及付款能力。2.条款协商:违约金比例、交付时间、办证期限等可协商调整,建议明确“口头约定无效,以书面合同为准”。3.证据留存:款项支付通过银行转账并备注用途,沟通记录(微信、邮件)妥善保存,交付验收问题书面记录并双方签字。附:2024年房地产项目销售合同(范本)(注:以下为合同正文框架,实际签订时需结合项目情况、地方政策及双方协商内容调整,建议由专业律师审核后使用。)房地产项目销售合同合同编号:XXX出卖人(甲方):XX房地产开发有限公司统一社会信用代码:XXX住所地:XX市XX区XX路XX号法定代表人:XXX联系电话:XXX买受人(乙方):XXX身份证号:XXX联系地址:XX市XX区XX街XX号联系电话:XXX第一条房屋基本情况1.项目名称:XX花园2.房号:X栋X单元XXX室3.建筑面积:约XX平方米(实测为准),套内面积:约XX平方米4.用途:住宅(商业/办公)5.权利状况:无抵押、查封(或已抵押,解押时间:XXXX年XX月XX日)第二条价款与付款方式1.计价方式:按套内面积计价,单价XX元/平方米,总价款XX元(大写:XX元整)。2.付款方式:□一次性付款□按揭贷款□分期付款(1)一次性付款:乙方于XXXX年XX月XX日前支付全款至监管账户。(2)按揭贷款:定金XX元(签订日支付),首付款XX元(XXXX年XX月XX日前支付),剩余房款XX元以贷款支付,乙方应于XXXX年XX月XX日前办妥贷款手续。第三条房屋交付1.交付时间:XXXX年XX月XX日2.交付条件:取得竣工验收备案证明、实测报告、配套设施开通。3.逾期交付责任:每逾期一日,按已付房款XX‰支付违约金;逾期XX日,乙方有权解除合同,甲方退还房款并支付XX%违约金。第四条产权登记1.甲方应于交付之日起XX日内办理首次登记,乙方应配合提供资料。2.逾期办证责任:每逾期一日,按已付房款XX‰支付违约金;逾期XX日,乙方有权解除合同。第五条违约责任(按前文“违约责任条款”细化,明确双方违约情形及责任)第六条争议解决协商不成,向房屋所在地人民法院起诉(或提

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论