建设工程工期延误赔偿协议_第1页
建设工程工期延误赔偿协议_第2页
建设工程工期延误赔偿协议_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程工期延误赔偿协议甲方(发包方):[甲方全称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]注册地址:[甲方注册地址]联系地址:[甲方联系地址]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包方):[乙方全称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]注册地址:[乙方注册地址]联系地址:[乙方联系地址]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[日期]签订了《建设工程施工合同》(合同编号:[合同编号])(以下简称“原合同”),约定由乙方承建位于[项目地址]的[项目名称]工程(以下简称“本项目”),约定竣工日期为[原合同约定的竣工日期]。鉴于本项目实际竣工日期延迟,甲乙双方经友好协商,依据原合同相关约定及国家有关法律法规,就本项目工期延误的赔偿事宜,达成如下协议:第一条工期延误事实及原因确认甲乙双方确认,本项目实际竣工日期为[实际竣工日期],已超出原合同约定的竣工日期[天数]天。经双方协商确认/根据原合同[具体条款编号]约定/依据双方提供的证据材料,本次工期延误的主要原因是[详细说明延误原因,如:甲方原因导致的审批延误、乙方原因导致的管理不善等]。双方同意,对于非[责任方]原因造成的延误,相关工期可予以顺延[顺延天数]天,超出该顺延天数部分的延误为责任方应承担的延误工期。第二条赔偿责任1.双方确认,本项目最终应承担赔偿责任的延误工期为[最终确认的延误天数]天。2.因上述责任延误导致的损失,由[责任方,如:甲方/乙方/双方按比例]承担。3.赔偿的具体计算方式如下:(1)若由[责任方]承担责任,则赔偿金按以下方式计算:[详细说明计算方法,例如:按每日[具体金额或计算比例]的标准,乘以最终确认的延误天数[最终确认的延误天数]计算;或按原合同[具体条款编号]约定计算;或其他双方约定的计算方式]。(2)赔偿金计算期间为自原合同约定的竣工日期[原合同约定的竣工日期]起至本项目实际交付日期[实际竣工日期]止。(3)若[责任方]为甲方,且甲方因此产生其他额外合理损失(如融资利息等),经双方确认,甲方有权在赔偿金中要求乙方补偿[具体说明补偿金额或比例及计算方法]。第三条赔偿金支付1.上述约定的赔偿金总额为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。2.支付方式:甲方(或乙方)应通过银行转账方式将赔偿金支付至[收款方银行账户信息]。3.支付期限:甲方(或乙方)应于本协议签订之日起[具体天数]日内,将全部赔偿金支付至收款方账户。4.支付条件:[如有支付条件,例如:乙方提交符合要求的竣工资料/甲方收到乙方书面索赔申请及证明材料等,应先满足这些条件才能支付]。第四条与原合同的关系本协议是原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。本协议对原合同关于工期延误赔偿的条款进行补充和明确,原合同中与本协议内容不一致之处,以本协议为准。本协议生效后,双方应依据本协议约定处理相关事宜。第五条争议解决因本协议履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁/向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条通知双方在本协议中载明的联系地址和联系电话为有效联系方式。任何一方变更联系方式,应提前[具体天数]日书面通知对方。通过书面形式(包括但不限于专人递送、挂号信、传真、电子邮件)发送至本协议载明的地址或联系方式的通知,视为有效送达。第七条协议生效本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。第八条完整协议本协议构成双方就本项目工期延误赔偿事宜的完整协议,取代此前双方就该事宜所有的口头或书面沟通、承诺及协议。第九条可分割性若本协议任何条款被认定为无效或不可执行,不影响其他条款的效力。第十条适用法律本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论