河道疏浚工程劳务协议书

河道疏浚工程劳务协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

**名称**：XX房地产开发有限公司

**地址**：中国XX省XX市XX区XX路XX号

**法定代表人/负责人**：张三

**联系方式**/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

**名称**：XX疏浚工程劳务有限公司

**地址**：中国XX省XX市XX区XX路XX号

**法定代表人/负责人**：李四

**联系方式**/p>

###协议简介

为满足XX房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）在XX市XX区XX河道疏浚工程项目的劳务需求，乙方（XX疏浚工程劳务有限公司）凭借其在疏浚工程领域的专业技术和丰富经验，同意按照本协议约定向甲方提供劳务服务。甲方委托乙方负责河道疏浚工程的劳务派遣、人员、现场管理及相关技术支持，确保工程按计划高效、安全完成。本协议的签订基于双方平等自愿的原则，结合项目实际情况，明确双方的权利与义务，旨在建立长期稳定的合作关系，保障河道疏浚工程顺利进行。协议的履行以国家及地方相关法律法规为依据，并严格遵循行业规范和安全生产标准，确保工程质量和人员安全。双方通过协商一致，就劳务合作事宜达成以下条款，共同遵守执行。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方提供河道疏浚工程劳务服务的具体内容与标准，确保工程按计划、安全、高效完成。协议范围包括但不限于：乙方根据甲方需求，提供符合资质要求的疏浚工程作业人员；负责劳务人员的招聘、培训、与管理；保障劳务人员在作业期间的人身安全及遵守现场管理规定；按照甲方要求完成指定河段的疏浚作业，达到约定的疏浚深度、面积及质量标准；提供必要的工程辅助服务，如现场技术支持、作业调度等；并承担劳务人员相关的管理责任，确保工程顺利推进。具体工作内容涉及人员配备、作业计划执行、安全监督、进度协调及质量验收等全过程劳务支持。

第二条定义

1.**“河道疏浚工程”**指为改善河道通航能力、防洪排涝或生态环境治理而进行的土方开挖、运输及处置等作业活动。

2.**“劳务服务”**指乙方为甲方提供符合工程需求的作业人员，并负责其、管理、培训及现场协调等服务，不包括工程材料供应及主要设备租赁。

3.**“作业人员”**指乙方派遣参与河道疏浚工程的所有技术工人、管理人员及辅助人员。

4.**“安全责任”**指乙方承担劳务人员作业期间的人身安全及意外伤害的初步管理责任，甲方承担施工现场整体安全监管责任。

5.**“工程量”**指经双方确认的实际完成疏浚作业的立方数或面积，以双方签字的计量记录为准。

第三条双方权利与义务

####1.甲方的权力与义务

（1）甲方有权根据工程进度及实际需求，向乙方提出劳务数量、技能要求及作业时间安排，乙方应合理调配资源并予以配合。

（2）甲方负责提供河道疏浚工程的现场作业条件，包括必要的施工许可、地质资料及安全警示设施，并确保作业区域符合安全生产规范。

（3）甲方有权对乙方的劳务人员管理、作业质量及安全措施进行监督，对不符合要求的行为可要求整改或暂停支付相应款项。

（4）甲方需向乙方提供明确的工程量计算标准及验收流程，并在验收后10个工作日内完成劳务费用的结算支付。

（5）甲方应配合乙方处理因工程变更或不可抗力导致的劳务调整，并承担由此产生的额外劳务需求费用。

####2.乙方的权力与义务

（1）**劳务人员派遣与管理权**：乙方有权根据工程需求，自主选择具备相应资质的作业人员，并建立劳务队伍档案。乙方负责劳务人员的岗前培训，包括安全操作规程、工程规范及甲方特定要求，确保人员技能满足作业标准。乙方有权对违反纪律或能力不足的劳务人员进行调整或清退，并承担相应管理责任。

（2）**作业与执行责任**：乙方需制定详细的劳务作业计划，明确每日工作内容、人员配置及进度目标，并配备现场负责人全程监督执行。乙方负责协调劳务人员与甲方其他施工单位的配合，确保作业高效衔接。

（3）**安全与保险义务**：乙方承担劳务人员作业期间的安全管理主体责任，包括制定安全预案、配备劳动防护用品，并确保人员遵守安全规定。乙方须为所有作业人员购买意外伤害保险，保险金额不低于每人100万元，费用由乙方承担。如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并在24小时内向甲方报告，同时承担初步救助及责任。

（4）**质量保证与返工责任**：乙方承诺提供的劳务服务符合国家及行业疏浚工程标准，若因人员操作不当导致工程量损耗或质量问题，乙方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。甲方有权要求乙方限期整改，逾期未达标则扣减相应劳务报酬。

（5）**资料提交与配合义务**：乙方需按甲方要求提交劳务人员花名册、培训记录、考勤表及作业进度报告，并配合甲方进行工程量核实及竣工验收。乙方应确保劳务人员遵守甲方现场规章制度，如发生违规行为，乙方需承担赔偿并立即纠正。

（6）**保密义务**：乙方及其劳务人员不得泄露甲方的工程商业秘密或技术信息，协议终止后仍需履行保密责任3年。

（7）**争议解决前的配合**：如双方发生劳务纠纷，乙方应先行暂停作业，直至争议解决，但需确保已完成工程量得到甲方确认。

第四条价格与支付条件

1.**价格条款**：乙方提供劳务服务的总价为人民币XX万元（大写：XX万元整），该价格包含所有劳务人员费用、岗前培训费、安全保险费、现场管理费及乙方应承担的其他直接成本。最终价格以甲方确认的工程量乘以双方约定的单位单价计算，单位单价为XX元/立方米（或XX元/平方米），具体计量方式及单价明细附后作为本协议附件一。如因工程变更导致工程量增减，双方应于变更发生后10日内协商调整合同价款，并签订补充协议。

2.**支付方式**：甲方应采用银行转账方式支付劳务费用，收款账户信息由乙方提供并经甲方核实确认。乙方需每月提交经甲方签字确认的劳务费用结算清单，甲方于收到清单后15个工作日内将当期应付费用支付至乙方账户。

3.**支付时间**：

-预付款：本协议签订后7个工作日内，甲方支付总价款的20%作为预付款；

-进度款：按月支付，每月15日前支付上月确认工程量的70%；

-尾款：工程竣工验收合格后30日内，支付至结算总价款的95%，剩余5%作为工程质量保证金，于工程缺陷责任期（12个月）届满且无质量问题后一次性无息返还。甲方逾期支付任何一期款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期部分价款万分之五的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停作业或解除协议，并要求甲方赔偿已产生劳务费用30%的损失。

第五条履行期限

1.**协议有效期**：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自XX河道疏浚工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止，预计总工期为XX天。如工程延期，双方应协商延长协议期限，并书面确认。

2.**关键时间节点**：

-开工日期：以甲方书面通知为准，乙方应在收到通知后5日内完成首批劳务人员进场准备；

-每月进度节点：乙方应于每月最后一天前提交当月作业量报告及下月计划，甲方审核确认；

-竣工验收：工程实体完成XX天后，由双方共同验收，验收合格后30日内完成结算。

任何一方无正当理由逾期履行上述义务，视为违约，每逾期一日，应向对方支付合同总价款万分之五的违约金，逾期超过30日，守约方有权解除协议并要求赔偿损失。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**：

（1）**未按时支付款项**：除按第四条约定支付违约金外，甲方因资金周转等原因未能按时支付劳务费用，导致乙方无法正常运营的，应承担乙方停工期间劳务人员遣散费、设备闲置损失（按设备租赁合同约定计算）及合理的利润损失，累计赔偿金额不超过合同总价款的30%。

（2）**提供虚假工程条件**：如甲方提供的现场作业条件（如地质报告、施工许可等）存在虚假或遗漏，导致乙方人员、设备受损或工程延误，甲方应承担全部赔偿责任，包括但不限于人员医疗费用、设备维修费及延误工期对应的利润损失。

（3）**无正当理由解除协议**：甲方在协议履行期未满且乙方无实质性违约行为时单方解除协议，应向乙方支付合同总价款40%的违约金，并赔偿乙方已投入的成本及预期利润。

2.**乙方违约责任**：

（1）**劳务人员资质不符**：乙方提供的劳务人员未达到本协议附件二约定的技能等级或持证要求，被甲方或监理单位指出后，乙方应在3日内完成替换或补证，期间造成的工程延误由乙方承担，且甲方有权按不符合要求人员当月劳务费用2倍扣减乙方报酬。若因人员资质问题导致甲方工程停工超过10天，乙方需支付合同总价款50%的违约金，甲方有权解除协议并追究其赔偿责任。

（2）**安全事故责任**：如因乙方管理疏忽导致发生重伤及以上安全事故，乙方需承担全部赔偿责任（包括但不限于工伤赔偿、罚款、第三方索赔等），且甲方有权立即解除协议，已支付的劳务费用不予退还，并从乙方账户直接划扣相应款项。同时，乙方负责人需承担刑事或行政责任时，甲方有权要求乙方提供等额担保或赔偿。

（3）**工程量虚报或质量不合格**：乙方通过虚报工程量或偷工减料方式获取利益，经核实后，甲方有权要求乙方退还非法所得并支付等额罚款，情节严重者需承担合同总价款60%的违约金，且不得参与甲方后续项目投标。返工费用由乙方承担，工期相应顺延。

（4）**擅自转包或分包**：乙方将劳务服务整体转包或分包给第三方，一经查实，甲方有权解除协议，乙方需支付合同总价款70%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

3.**不可抗力免责**：因地震、洪水等不可抗力导致协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提交证明文件，协商调整工期或解除协议。不可抗力影响消除后，乙方应恢复履行义务，已产生的费用按实际损失分担。

4.**争议优先解决**：任何一方违约导致争议，非违约方有权选择诉讼或仲裁（按照本协议争议条款约定），违约方应承担守约方因此产生的全部费用（包括律师费、保全费等）。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为（如征收、禁令）、流行病疫情等。不可抗力事件应导致直接损失或履行障碍，非因一方过错或疏忽造成。

2.**举证与通知**：如一方因不可抗力不能履行协议义务，应在事件发生后7日内向对方提供政府部门出具的事件证明文件（如气象灾害预警中心公告、法院判决书等），并说明不可抗力对其履约的具体影响。双方应基于不可抗力影响程度协商是否延期、部分履行或解除协议。

3.**责任免除**：因不可抗力导致协议部分或全部无法履行的，受影响方不承担违约责任，已产生的费用按实际损失分摊，包括但不限于不可抗力发生前的劳务报酬、设备租赁费等。若不可抗力持续超过30日，双方可协商解除协议，各自损失按实际投入计算，无需承担惩罚性条款。

4.**不可免除的责任**：因不可抗力间接导致的第三方索赔或己方内部管理不善（如未购买足额保险）造成的损失，仍由责任方自行承担。双方应采取措施减少不可抗力损失，并优先保障人员安全，否则需承担相应过错责任。

第八条争议解决

1.**协商优先**：双方因本协议产生的任何争议，应首先通过友好协商解决，协商期间可暂停履行争议条款，但非争议部分仍需继续执行。协商应在协议签订地或损失发生地由双方授权代表进行，达成一致后签署书面备忘录。

2.**调解介入**：协商未果的，可共同选择有管辖权的建设工程行业协会或第三方调解机构进行调解，调解协议经双方签字后具有约束力。调解费用由双方按比例承担，或根据调解结果划分。

3.**仲裁或诉讼**：调解失败的，争议应提交具有专业资质的仲裁委员会（如中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地约定为甲方所在地），适用其仲裁规则，仲裁裁决为终局裁决，双方均应自觉履行。或选择向协议签订地（XX市XX区人民法院）提起诉讼，适用中华人民共和国法律，诉讼费用由败诉方承担。

4.**证据与时效**：双方应妥善保存协议履行过程中的往来文件、会议纪要、验收记录等证据，争议发生后应积极配合举证。除法律另有规定外，争议时效自知道或应当知道权利受损之日起3年内。任何一方故意拖延争议解决，视为放弃权利，对方可自行采取补救措施并要求赔偿。

第九条其他条款

1.**通知方式**：本协议项下的所有通知、文件等均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或双方确认的电子邮箱发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前7日书面通知对方。以专人递送或挂号信发出的，发出当日视为送达；以传真或电子邮件发出的，成功发送当日视为送达。

2.**协议变更**：对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。口头约定或单方变更均无效。

3.**保密条款**：除法律规定或为履行本协议所必需外，双方不得泄露本协议内容、对方商业秘密或通过劳务服务接触到的技术信息，此保密义务不因协议终止而解除。违反保密义务的，应赔偿对方损失（最高不超过合同总价款）。

4.**不可转让性**：除非获得对方书面授权，任何一方不得将本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方，否则转让行为无效，原协议关系继续存在。

5.**法律适用与