铁路设计委托协议书

铁路设计委托协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX工程建设集团有限公司

甲方地址：中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层

甲方法定代表人/负责人：张明

甲方联系方式工作电话）手机）

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX铁路勘察设计研究院有限公司

乙方地址：中国河北省石家庄市桥西区中山西路256号XX科技园区B座12层

乙方法定代表人/负责人：李强

乙方联系方式工作电话）手机）

协议简介：

甲方为推进国内铁路基础设施建设，拟对XX铁路项目进行专项设计工作，旨在提升铁路运输效率、优化线路布局并符合国家相关技术标准。乙方作为国内领先的专业铁路勘察设计机构，具备丰富的项目经验、先进的勘察技术和成熟的设计方案，能够满足甲方的技术需求。基于双方在铁路设计领域的专业优势与合作意向，甲方委托乙方提供铁路设计服务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规，特订立本协议，以明确双方权利义务，确保项目顺利实施。本协议的签订背景为甲方拟建的XX铁路项目，该项目属于国家重点交通基础设施，设计工作需严格遵循国家铁路建设规范，并结合区域实际情况进行科学规划。乙方凭借其专业资质和技术实力，将承担铁路线路、桥梁、隧道、站场及相关配套设施的设计任务，为项目的后续施工及运营提供完整的技术支持。双方通过本协议的签订，旨在建立长期稳定的合作关系，共同推动铁路设计工作的高效、合规完成，并为甲方的项目投资效益提供有力保障。协议的履行将严格依据国家法律法规及行业标准，确保设计成果符合技术要求，同时兼顾经济效益与社会效益，为铁路运输体系的完善做出贡献。

第一条协议目的与范围

本协议目的在于明确甲乙双方在XX铁路项目设计工作中的权利与义务，由乙方依据甲方要求，按照国家及行业相关标准与规范，完成XX铁路项目的详细勘察与工程设计工作，包括但不限于线路方案设计、车站站场设计、桥梁隧道设计、轨道设计、信号系统设计、通信系统设计及相关附属设施的设计。设计范围覆盖从初步设计到施工设计的全部内容，旨在为XX铁路项目的顺利建设提供完整、科学、合规的设计方案与技术文件，确保项目符合国家铁路发展规划，满足运输需求，并达到预期的技术经济指标。

第二条定义

1."初步设计"：指在可行性研究基础上，对铁路线路、车站、桥隧等主要工程进行总体布局和技术方案确定的设计阶段，输出初步设计文件。

2."施工设计"：指在初步设计批准后，完成全部工程建设所需的技术细节和构造要求的设计阶段，输出满足施工要求的详细纸和说明。

3."国家及行业相关标准与规范"：指设计工作必须遵循的中华人民共和国国家标准、行业标准及地方标准，如《铁路技术标准体系》等。

4."设计成果"：指乙方按照本协议约定完成的设计文件、计算书、纸、报告等所有与设计工作相关的成果资料。

5."保密信息"：指本协议履行过程中，一方以书面、口头或电子形式向对方披露的，未公开的技术信息、商业信息或其他敏感信息。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

1.1.甲方有权要求乙方按照本协议约定的设计范围、标准和进度要求完成设计工作，并有权对乙方的设计方案、中间成果和最终成果进行审阅和监督。

1.2.甲方有权要求乙方在设计过程中充分考虑项目所在地的地质、水文、环境等实际条件，确保设计方案的科学性和可行性。

1.3.甲方应向乙方提供与设计工作相关的项目基础资料，包括但不限于项目立项文件、地形、地质勘察报告、周边环境资料、国家及行业相关规划文件等，并保证资料的真实性和完整性。

1.4.甲方应按时向乙方支付设计费用，按照本协议第五条的约定履行支付义务。

1.5.甲方有权要求乙方保护其在设计过程中产生的知识产权，但乙方在履行本协议项下义务所完成的设计成果的知识产权应归甲方所有，具体归属以双方另行约定或法律规定为准。

1.6.甲方应配合乙方进行现场踏勘和技术交流，为乙方顺利开展设计工作提供必要的协助。

1.7.如因甲方原因导致设计工作延误或变更，甲方应承担由此产生的额外费用，并应提前书面通知乙方。

2.乙方的权力和义务：

2.1.乙方的核心义务是按照本协议约定的设计范围、技术标准和进度要求，完成XX铁路项目的全部设计工作，包括初步设计和施工设计，并按时提交符合要求的设计成果。

2.2.乙方应组建由资深专家组成的设计团队，配备必要的勘察设备和技术软件，确保设计工作的专业性和质量，所有设计成果必须严格遵守国家及行业相关标准与规范。

2.3.乙方应主动向甲方汇报设计进展情况，接受甲方的审阅和意见，并根据甲方的合理意见进行修改完善。对于甲方提出的重大设计变更，乙方应进行技术经济论证，并报甲方批准后方可实施。

2.4.乙方应建立健全设计文件的质量管理体系，确保提交的设计成果准确无误，满足施工要求。设计文件应包含完整的纸、计算书、说明、材料清单等，并符合国家档案管理相关规定。

2.5.乙方应承担因自身原因导致的设计错误或缺陷造成的损失，并应积极配合甲方或第三方进行设计缺陷的修正。

2.6.乙方有权要求甲方按照本协议第五条的约定及时支付设计费用，如甲方无故延迟支付，乙方有权暂停设计工作或解除本协议，并要求甲方赔偿损失。

2.7.乙方应对在履行本协议过程中知悉的甲方商业秘密和技术信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本协议履行期间及协议终止后五年。

2.8.乙方应确保设计成果不侵犯任何第三方的知识产权，如因乙方设计成果引发知识产权纠纷，由乙方承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失。

2.9.乙方应遵守国家法律法规及行业规范，在设计过程中注重环境保护和资源节约，提出合理的设计建议，促进项目的可持续发展。

2.10.乙方应配合甲方的设计审查、专家论证等会议，并根据要求提供相关技术支持。

第四条价格与支付条件

本协议项下的铁路设计服务费用总额为人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00），大写：人民币壹仟伍佰万元整。该价格为固定总价，包含乙方为完成本协议第一条所述设计范围内的全部设计工作（包括初步设计和施工设计）所发生的一切费用，包括但不限于设计人员成本、勘察测试费、软件使用费、资料费、审费、差旅费等。

甲方应按照以下方式和时间节点向乙方支付设计费用：

4.1.预付款：本协议签订后7个工作日内，甲方向乙方支付设计费用总额的30%，即人民币肆佰伍拾万元整（¥4,500,000.00）。

4.2.初步设计完成款：乙方完成初步设计文件，并通过甲方初步审阅后30个工作日内，甲方向乙方支付设计费用总额的40%，即人民币陆佰万元整（¥6,000,000.00）。

4.3.施工设计完成款：乙方完成全部施工设计文件，并通过最终设计审查合格后30个工作日内，甲方向乙方支付设计费用总额的25%，即人民币叁佰七拾伍万元整（¥3,750,000.00）。

4.4.尾款：乙方提交所有最终设计资料并办妥移交手续后60个工作日内，甲方向乙方支付设计费用总额的5%，即人民币柒拾伍万元整（¥750,000.00）。

甲方支付设计费用应以银行转账方式支付至乙方指定的以下银行账户：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX铁路勘察设计研究院有限公司

账号：XXXXXX

乙方应在收到每笔款项后向甲方开具等额的增值税发票。任何逾期支付均视为违约，甲方应按日向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金。

第五条履行期限

5.1.本协议有效期自双方签字盖章之日起至乙方完成全部设计成果并交付甲方之日止，预计总工期为XX个月，自乙方收到甲方支付的第一期设计费用之日起计算。

5.2.乙方应按照以下进度节点完成设计工作：

5.2.1.初步设计阶段：自协议生效之日起XX个月内完成，并提交初步设计文件供甲方审阅。

5.2.2.施工设计阶段：自甲方初步设计审阅通过之日起XX个月内完成全部施工设计，并提交最终设计文件。

5.3.任何因甲方原因（如提供资料延迟、审阅意见变更等）导致的工期延误，乙方工期相应顺延，且乙方不承担由此产生的责任。因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任。

5.4.协议履行期间，如遇国家政策调整、标准规范变更或不可抗力等特殊原因，经双方协商一致，可对设计内容或工期进行相应调整。

第六条违约责任

6.1.甲方违约责任：

6.1.1.甲方未按本协议第四条约定的时间和金额向乙方支付设计费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停设计工作，或单方解除本协议，并要求甲方支付已完成设计工作量相应比例的费用（按总价计算的50%）作为违约补偿，并赔偿因此给乙方造成的其他损失。

6.1.2.甲方未按时提供本协议项下应提供的资料或协调工作，导致乙方设计工作延误，每逾期一日，甲方应按乙方因延误产生的实际损失（包括但不限于人员窝工费、加班费等）向乙方支付违约金，但累计违约金不超过设计费用总额的10%。延误超过XX个月，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成设计工作量相应比例的费用（按总价计算的70%）作为违约补偿。

6.1.3.甲方对乙方提交的设计成果提出不合理或频繁的变更要求，给乙方造成额外工作量的，甲方应承担由此产生的额外费用，并适当缩短后续款项的支付周期。

6.2.乙方违约责任：

6.2.1.乙方未能按本协议第五条约定的进度完成设计工作，非因甲方原因或不可抗力所致，每逾期一日，应按当期应付未付款项的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过XX个月，甲方有权单方解除本协议，并要求乙方退还已支付设计费用的50%，并赔偿因此给甲方造成的直接损失。

6.2.2.乙方提交的设计成果不符合国家及行业相关标准与规范，或存在重大设计缺陷，经甲方指出后未能在合理期限内修正完善，或设计成果侵犯第三方知识产权导致甲方被索赔的，乙方应承担全部责任，包括但不限于修正设计、赔偿损失、支付违约金等。违约金按设计费用总额的20%计算，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括直接损失和间接损失）。

6.2.3.乙方在设计过程中泄露甲方商业秘密或技术信息，给甲方造成损失的，应赔偿甲方全部损失，并承担相应的法律责任。

6.2.4.乙方擅自将本协议项下的部分设计工作转包给第三方，甲方有权单方解除本协议，并要求乙方退还全部已支付费用，并支付设计费用总额30%的违约金。

6.3.违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿其实际损失。双方均应承担因违约行为产生的所有法律责任和费用。

6.4.若一方违约导致本协议无法继续履行，守约方有权解除协议，并要求违约方承担本协议项下全部违约责任。

第七条不可抗力

7.1."不可抗力"是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为（如法律法规变更、政策调整、征收征用等）、流行病疫情、火灾、爆炸以及其他类似事件。

7.2.任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本协议义务时，不承担违约责任。但该方应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知另一方，并提供相关证明文件，说明事件情况、影响范围及预计持续期限。

7.3.双方应在不可抗力事件发生后，尽合理努力采取措施减少损失，并在事件消除后尽快恢复履行本协议。如不可抗力事件持续超过XX日，双方均有权协商解除本协议，双方责任均以实际履行情况为基础予以解除，已发生的费用按实际完成工作比例结算。

7.4.因不可抗力导致的履行延迟或费用增加，双方互不承担责任，但应及时沟通协商解决方案。不可抗力事件的后果由双方根据事件影响程度和实际情况协商分担，协商不成的，可提交争议解决机构处理。

7.5.不可抗力事件发生后，非不可抗力事件直接导致的后果，如一方原有违约行为或责任，仍应按本协议约定承担相应责任。

第八条争议解决

8.1.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应自争议发生之日起XX日内进行，由双方授权代表就争议事项进行沟通，寻求达成书面和解协议的解决方案。

8.2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至具有管辖权的人民法院诉讼解决。除非双方在本协议中明确约定仲裁，否则所有争议均应通过诉讼途径解决。

8.3.诉讼地点应选择在本协议签订地（即北京市朝阳区）或乙方所在地（即河北省石家庄市桥西区）的人民法院。双方应协商选择其中一个法院作为管辖法院，若协商不成，则由争议发生后被告住所地或合同履行地人民法院管辖。

8.4.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议中未受争议影响的其他条款和义务，任何一方不得单方面中止或终止协议，也不应影响争议解决的顺利进行。

8.5.诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费等）由败诉方承担，若双方均有责任，则根据法院判决或双方协商比例分担。仲裁条款的约定及适用，以双方是否另行签订仲裁协议为准。本条约定旨在明确争议解决的基本程序和原则，确保争议能够得到及时、有效的处理。

第九条其他条款

9.1.通知：双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件）发送至本协议首页载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知另一方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过挂号信或快递发送的通知，寄出后XX日视为送达。以专人递送的通知，送达时视为送达。

9.2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议方能生效。补充协议与本协议具有同等法律效力，构成本协议不可分割的一部分。任何口头承诺或约定均不构成对本协议的修改，除非已按本条约定签署书面补充协议。

9.3.协议转让：未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。任何转让均不自动免除转让方原应承担的在本协议项下的义务。

9.4.保密义务：除本协议另有约定或法律规定外，双方应对本协议内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务。保密期限为本协议有效期内及协议终止后五年。此保密义务不因本协议的终止而解除。

9.5.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应遵守所有适用的法律法规。

9.6.完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。

9.7.不可分割性：本协议各条款为相互独立的部分。若任何条款被有管辖权的法院认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有