2025年公路养护合同协议范本全文

2025年公路养护合同协议范本全文发包人：[发包人全称]地址：[发包人地址]法定代表人：[发包人法定代表人姓名]联系电话：[发包人联系电话]承包人：[承包人全称]地址：[承包人地址]法定代表人：[承包人法定代表人姓名]资质等级：[承包人资质等级]联系电话：[承包人联系电话]根据《中华人民共和国民法典》、《公路法》及其他有关法律、法规的规定，发包人与承包人本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就[公路名称][路段起止桩号]段的公路养护事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条养护标的与范围1.1本合同项下养护公路为：[公路名称][路段起止桩号]段，全长约[公里数]公里。1.2养护范围包括但不限于：(1)路基养护：边坡日常巡查、维护，排水沟渠清淤疏通，路基冲沟填筑，路基裂缝、坑槽等病害的维修处理。(2)路面养护：路面日常保洁，路面标线清洗、补划，填缝，坑槽、沉陷、松散等病害的维修，根据需要实施的微表处、薄层罩面等预防性养护。(3)桥梁涵洞养护：桥梁、涵洞主体结构日常检查与维护，伸缩缝、支座、排水系统检查与维护，附属设施（护栏、标志等）维护修复。(4)隧道养护：隧道衬砌、路面、排水、通风、照明、消防系统及监控系统的日常检查、维护和保养。(5)交通工程及沿线设施养护：交通标志、标线、护栏、隔离栅、防眩设施、照明设施、视线改善设施等的检查、维护和修复。(6)绿化养护：路基边坡绿化维护，行道树、绿篱等的修剪、补植、除草等。(7)其他：发包人根据实际情况另行通知的养护工作。1.3养护标准：(1)路面保洁达到《公路养护质量等级》相关标准要求。(2)路面结构强度和状况满足《公路养护技术规范》的基本要求，路面损坏指数控制在规定范围内。(3)桥梁、涵洞、隧道等构造物处于良好技术状态，关键部位无结构性病害。(4)交通工程及沿线设施完好、有效，满足安全需求。(5)绿化生长良好，景观协调。(6)具体单项养护工作的质量标准，按国家、行业或地方相关技术规范执行，或按本合同附件《养护质量标准明细》执行。1.4养护周期：本合同养护期限为[年数]年，自[起始年]年[月]月[日]日起至[终止年]年[月]月[日]日止。第二条双方权利与义务2.1发包人权利与义务：(1)负责提供养护所需的公路现状资料、技术图纸、历次养护记录等基础资料。(2)协调解决养护工作中涉及的外部关系，为承包人顺利开展养护工作提供必要的协助。(3)对承包人的养护作业进行监督检查，对养护质量进行考核评价。(4)按照合同约定，及时审核并支付养护费用。(5)组织对承包人完成的养护工作进行验收。(6)确保养护作业区域的安全，设置必要的安全警示标志，协调交通疏导事宜（如需）。(7)建立公路养护管理档案，收集整理养护相关数据。2.2承包人权利与义务：(1)严格按照合同约定的范围、内容和标准以及相关技术规范、标准进行养护作业，确保养护质量。(2)根据合同要求和实际状况，自主编制年度、月度养护计划，并报发包人备案。(3)负责组织养护作业所需的人员、机械设备、材料等的准备和投入，确保人员资质、设备性能符合要求，材料符合国家标准或合同约定标准。(4)严格遵守安全生产规章制度，制定并实施养护作业安全方案，承担养护作业过程中的全部安全生产责任，确保人员、设备、交通和公共财产安全。(5)做好养护作业过程中的环境保护工作，采取有效措施减少扬尘、噪音、污染等，妥善处理施工废弃物。(6)建立健全养护记录制度，详细记载每次养护作业的内容、时间、地点、使用材料、人员、检查结果等信息，并形成完整的养护档案。(7)积极配合发包人的监督检查和考核工作，按要求提供相关资料。(8)在养护作业中注意保护已有的良好路况和构造物，采取必要措施防止对公路设施造成新的损坏。(9)保持养护作业现场的整洁，做到文明施工，减少养护作业对交通和公众出行的影响。(10)按照合同约定，向发包人报送养护工作报告，报告周期为[月数]月/次。第三条养护计划与实施3.1承包人应结合公路的实际状况、气候特点和使用需求，科学编制养护计划，包括但不限于年度养护计划、月度养护计划以及专项养护（如封路施工）计划。养护计划应明确养护项目、内容、时间、地点、投入资源、安全措施等，并报发包人审核。重大养护计划的实施需事先征得发包人同意。3.2承包人应制定详细的单项养护作业方案，特别是涉及交通中断或安全风险较高的作业，必须制定专项安全施工方案，并按规定报发包人批准。3.3承包人应确保投入的养护机械、设备性能良好，操作人员持证上岗。使用的养护材料必须符合国家或行业规定的质量标准，并按合同约定或规范要求进行检验，检验合格后方可使用。3.4养护作业时间应尽量选择在交通流量小的时段，或根据需要与发包人协商确定。涉及夜间作业或交通中断的，承包人应提前制定并落实交通组织和安全保障方案，报发包人批准后执行。3.5对于突发性损坏（如塌方、严重坑槽、桥梁突发病害等）的紧急抢修，承包人应立即启动应急预案，及时进行抢修，并尽快向发包人报告抢修情况及原因。第四条质量管理与验收4.1承包人应建立健全内部质量保证体系，严格按照合同约定、技术规范和作业方案进行养护施工，加强过程自检和互检。4.2发包人有权对承包人的养护作业过程进行巡查和抽查，对养护成果进行检验。检验可采用定期检查、不定期抽查、抽样检测等方式。4.3养护质量检验应遵循国家、行业或地方规定的标准、方法和频率。检验结果作为评价养护质量、支付费用和考核承包人的依据。4.4单项养护工程或一个养护周期结束后，承包人应向发包人提交完整的养护工作报告和验收申请。发包人应在收到申请后[天数]日内组织相关单位进行验收。验收合格的，签署验收文件；验收不合格的，承包人应按要求进行整改，直至合格。4.5本合同项下的养护工程，自验收合格之日起[年数]年为养护质量保修期。在保修期内，如出现因承包人施工或材料原因造成的损坏，承包人应负责免费维修或返工。第五条安全生产与环境保护5.1承包人是养护作业安全生产的第一责任人，应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定安全生产责任制和应急预案，配备专职或兼职安全管理人员，落实各项安全措施，确保养护作业安全。5.2承包人应对其作业人员进行全面的安全技术培训和考核，特种作业人员必须持有效证件上岗。5.3承包人应在养护作业区域设置符合标准的安全生产警示标志和隔离设施，确保行人和车辆安全。5.4承包人应购买足额的安全生产责任保险、第三者责任险等相关保险，并将保险单副本报送发包人备案。5.5承包人应严格遵守环境保护法律法规，养护作业中产生的扬尘、噪音、废水、固体废弃物等污染物，应采取有效措施进行控制和处理，达标排放。养护结束后，应清理作业现场，恢复环境原状。第六条费用与支付6.1养护费用总额：本合同养护费用按[计算方式，如：养护面积×单价、养护里程×单价、包干制总价]方式计算，总额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。6.2单价标准：各项养护工作的单价按本合同附件《养护项目及单价明细》执行，或按国家、地方相关指导价执行。如发生国家或地方规定的人工、材料价格重大调整，双方可协商调整养护单价。6.3费用支付：(1)支付方式：采用银行转账方式支付。(2)支付节点：承包人完成[具体工作量或时间节点，如：一个月]的养护工作，并经发包人验收合格后，可向发包人提交费用支付申请及合规发票。发包人审核无误后，在[天数]日内支付该部分费用。(3)支付比例（如适用）：[例如：每月验收合格后支付当月费用的80%，剩余20%在次月验收合格后支付]。(4)发包人支付费用以承包人完成并验收合格的养护工作量或金额为依据，承包人不得要求支付未完成或验收不合格的工作费用。6.4发票：承包人提交的费用支付申请必须附带符合国家税务规定的合规发票。第七条监督与考核7.1发包人有权对承包人的养护作业过程、养护质量、安全生产、内部管理等情况进行监督和检查，承包人应予以积极配合，提供必要的便利和资料。7.2发包人可建立养护绩效考核制度，定期（如每年）对承包人的养护工作进行全面考核，考核内容包括养护质量、安全生产、工期、成本控制、文明施工、档案管理等方面。考核结果将作为评价承包人履约情况、确定奖惩、以及合同续签的重要依据。7.3对于养护工作中表现突出、成绩优异的承包人，发包人可给予[奖励方式，如：通报表扬、现金奖励、在后续招标中优先考虑等]奖励。7.4对于养护工作中存在违约行为（如质量不达标、安全事故、进度严重滞后等）的承包人，发包人可依据合同约定给予相应处罚（如：通报批评、扣除部分费用、要求限期整改、直至解除合同等）。第八条合同的变更、解除与终止8.1合同变更：在合同履行过程中，任何一方如需变更合同内容（如养护范围、标准、期限等），应提前[天数]日书面通知对方，双方协商一致后签订书面变更协议。变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。8.2合同解除：(1)发包人有权解除合同的情形：承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务；承包人迟延履行主要义务，经发包人催告后在[天数]日内仍未履行；承包人提供的养护成果质量不符合合同约定，经指出后[次数]次整改仍不合格；承包人违反安全生产规定，发生重大安全事故；承包人丧失履约能力（如破产、被吊销资质等）；承包人严重违反环保规定。(2)承包人有权解除合同的情形：发包人未能按合同约定支付养护费用，经催告后在[天数]日内仍未支付；发包人提供的主要资料错误或延误，导致承包人无法履行合同；因发包人原因导致合同无法继续履行。发包人解除合同的，应提前[天数]日书面通知承包人，并承担相应的责任；承包人解除合同的，应提前[天数]日书面通知发包人，并说明理由。8.3合同终止：合同期限届满，双方权利义务履行完毕，合同自然终止。合同解除或终止后，双方应在[天数]日内完成工作交接、资料归档、费用结算等事宜。第九条知识产权9.1养护过程中产生的技术文件、数据、图纸、报告等成果的知识产权，除双方另有约定外，归发包人所有。承包人不得将上述成果用于合同约定范围之外的其他目的。第十条保密10.1甲乙双方对于在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、客户资料等一切非公开信息，均负有保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、转让或使用。此保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效。第十一条不可抗力11.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱等。11.2任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力发生后[天数]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十二条法律适用与争议解决12.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼]方式解决：(1)仲裁：提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(2)诉讼：向[发包人所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。第十三条通知与送达13.1双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄（以挂号信或快递发出后[天数]日视为送达）或按电子邮箱、传真等方式发送（以发出时视为送达）。13.2任何一方变更联系方式，应提前[天数]日书面通知对方，否则按原联系方式送达的通知视为有效送达。第十四条合同生效及其他14.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。14.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：(1)附件一：《养护项目及单价明细》(2)附件二：《养护质量标准明细》(3)[其他