工程预付协议书

工程预付协议书甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[具体工程名称]工程建设，乙方具备完成该工程的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就工程预付款事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：[详细描述工程的具体内容，包括但不限于建筑结构、装修标准、设备安装等方面]工程规模：[建筑面积、层数、跨度等具体规模指标]4.工程立项批准文号：[如有相关批准文号，请详细注明]5.资金来源：[说明工程建设资金的来源，如自筹、贷款等]二、预付款金额及支付方式1.预付款金额：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.支付方式：甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，将预付款支付至乙方指定的银行账户。乙方指定银行账户信息如下：开户银行：账号：户名：三、预付款的用途预付款仅用于乙方为实施本工程所进行的前期准备工作，包括但不限于购买工程所需的原材料、设备、构配件，组织施工人员进场，搭建临时设施等与本工程直接相关的费用支出。乙方应确保预付款专款专用，不得挪作他用。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方使用预付款的情况进行监督检查，要求乙方提供相关资金使用明细及凭证。在乙方未按照本协议约定使用预付款或出现其他违约行为时，有权采取相应措施，包括但不限于暂停支付后续款项、要求乙方限期整改或承担违约责任等。2.义务：按照本协议约定的时间和方式向乙方支付预付款。协助乙方办理与工程相关的各项手续，提供必要的文件和资料，确保工程顺利进行。在工程实施过程中，根据工程实际进展情况，按照合同约定及时支付工程进度款。（二）乙方权利义务1.权利：按照本协议约定获取甲方支付的预付款。在符合法律法规和合同约定的前提下，自主安排预付款的使用，以推进工程建设。2.义务：严格按照本协议约定的用途使用预付款，不得擅自改变资金用途。定期向甲方报送预付款使用情况报告，包括资金支出明细、采购合同、发票等相关资料，接受甲方的监督检查。按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，组织实施本工程，确保工程质量、安全和进度。在工程实施过程中，如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程无法正常进行时，应及时通知甲方，并采取合理措施减少损失。同时，积极配合甲方协商解决相关问题。五、工程进度及款项支付1.工程进度计划：乙方应在收到预付款后的[X]个工作日内，向甲方提交详细的工程进度计划，包括工程各阶段的开始时间、完成时间、关键节点及相应的进度保障措施等。工程进度计划应符合本工程的总体要求和实际情况，经甲方审核同意后作为双方监督工程进度的依据。2.工程进度款支付：甲方将根据乙方提交的工程进度计划和实际完成的工程量，按照合同约定的支付比例和时间向乙方支付工程进度款。具体支付比例和时间如下：基础工程完成并经甲方验收合格后，支付至合同总价款的[X]%；主体结构工程完成并经甲方验收合格后，支付至合同总价款的[X]%；工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的[X]%；工程竣工结算完成后，支付至结算价款的[X]%；剩余[X]%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题的情况下，一次性无息支付给乙方。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付预付款或工程进度款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工损失、窝工损失、机械设备租赁费用增加等）。如因甲方原因导致工程变更或延误，造成乙方额外费用支出或损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照本协议约定的用途使用预付款，甲方有权要求乙方限期改正，并追回挪用的预付款。乙方应按照挪用金额的[X]%向甲方支付违约金。如乙方逾期未改正或挪用预付款情节严重的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的预付款及利息，同时承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于工程延误损失、重新招标费用等）。若乙方未按照工程进度计划完成工程任务，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的预付款及利息，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于另行发包工程的差价损失、工期延误损失等）。如乙方工程质量不符合合同约定或国家相关标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。因返工整改造成工程延误的，乙方应按照上述工程延误的违约责任承担赔偿责任。如乙方拒绝返工整改或经返工整改后仍不符合要求的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的预付款及利息，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于工程拆除费用、重新建设费用等）。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本协