qc1.0协议书识别电路

qc1.0协议书识别电路1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：**XX科技有限公司**

甲方地址：**中国北京市海淀区XX路XX号XX大厦X层**

甲方法定代表人/负责人：**张三**

甲方联系方式：*工作电话）手机）**

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：**XX电子科技有限公司**

乙方地址：**中国上海市浦东新区XX路XX号XX产业园X号楼**

乙方法定代表人/负责人：**李四**

乙方联系方式：*工作电话）手机）**

###协议简介

本协议由甲方与乙方就“qc1.0协议书识别电路”项目合作事宜签订，旨在明确双方在技术研发、产品交付、权利义务及风险分配等方面的权利与责任。协议背景基于甲方对新型识别电路技术的需求，以及乙方在电子电路设计、研发及生产方面的专业能力。双方基于平等、自愿、公平的原则，通过本协议约定合作内容，确保项目顺利实施。

甲方作为技术需求方，希望通过本次合作获得一套符合行业标准、具备高识别准确率和稳定性的电路设计方案，并要求乙方提供从设计、测试到最终交付的全流程服务。乙方则依据甲方的需求，运用自身的技术优势，提供符合要求的识别电路产品，并确保技术成果的知识产权归属清晰。双方合作的前提是乙方能够按照协议约定交付符合技术指标的电路产品，同时甲方需按时支付相关费用。

本协议的签订，不仅明确了双方在技术合作中的具体分工，还涉及知识产权保护、质量保证、履行期限及违约责任等重要条款，旨在为双方的长期合作奠定坚实基础。协议内容将围绕电路设计、样品制作、性能测试、交付标准、费用结算及争议解决等方面展开，确保合作过程规范化、高效化。通过本协议的约束，双方将共同努力，推动识别电路技术的应用与发展，实现互利共赢。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲方委托乙方研发、设计并交付“qc1.0协议书识别电路”相关产品的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求完成技术任务，并交付符合约定标准的电路产品。协议范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的初步需求和技术参数，完成识别电路的方案设计、原理绘制、PCB布局布线、样品制作、功能测试与性能验证，并提供相关技术文档；甲方负责提供必要的技术指导和需求确认，并对最终交付的产品进行验收。此外，协议还涉及知识产权归属、保密条款、质量保证及违约责任等内容，以保障双方的合法权益，促进项目的顺利实施。

第二条定义

1.“识别电路”指本项目研发的具备特定识别功能的电子电路，能够实现数据采集、处理及输出等任务。

2.“技术参数”指甲方在协议中明确提供的电路性能指标，包括识别精度、响应时间、工作电压、功耗等。

3.“样品制作”指乙方根据设计方案完成的首批电路样品的加工与测试。

4.“技术文档”包括电路原理、PCB设计文件、测试报告、使用说明书等与产品相关的技术资料。

5.“验收标准”指甲方对最终交付产品性能、功能及文档的要求，依据本协议约定及行业相关标准执行。

6.“知识产权”指在协议履行过程中产生的专利、商标、著作权等智力成果权益。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

1.1甲方有权要求乙方按照协议约定提供符合技术参数的识别电路设计方案，并有权对设计方案进行审核和提出修改意见。

1.2甲方应按时向乙方提供项目所需的技术资料和需求说明，包括但不限于应用场景、性能要求、环境条件等，确保乙方能够准确理解项目需求。

1.3甲方有权对乙方制作的电路样品进行测试和评估，并应在收到样品后15个工作日内反馈验收结果。

1.4甲方应按照协议约定支付乙方设计费、样品费及测试费等费用，逾期支付需承担违约责任。

1.5甲方应对乙方的技术成果保密，未经乙方同意，不得将技术文档用于协议以外的项目。

1.6甲方应配合乙方进行技术验证和问题整改，确保项目按计划推进。

2.乙方的权力和义务：

2.1乙方有权要求甲方提供详细的技术需求和项目背景，以便制定合理的设计方案。

2.2乙方应根据协议约定，独立完成识别电路的设计、样品制作和测试工作，确保产品性能达到甲方要求。

2.3乙方应向甲方提供完整的技术文档，包括原理、PCB文件、测试报告等，并保证文档的准确性和完整性。

2.4乙方应按时交付电路样品，并配合甲方进行功能测试和性能验证。如甲方提出修改意见，乙方应在合理期限内进行调整，但修改次数不超过三次。

2.5乙方应确保交付的电路产品符合国家相关标准和行业规范，并承担因设计缺陷导致的质量问题。

2.6乙方应对项目涉及的技术秘密进行保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露任何技术信息。

2.7乙方应积极配合甲方进行项目验收，并根据验收结果签署相关确认文件。

2.8乙方有权获得协议约定的报酬，并要求甲方按时支付相关费用。如甲方逾期支付，乙方有权暂停工作或解除协议。

2.9乙方应提供必要的技术支持，帮助甲方解决使用过程中遇到的问题，但需明确服务范围和费用。

2.10乙方应确保设计方案和产品不侵犯第三方知识产权，如因乙方原因引发纠纷，由乙方承担全部责任。

第四条价格与支付条件

4.1本协议项下“qc1.0协议书识别电路”项目的总费用为人民币**伍拾万元整（￥500,000.00）**。该费用包含但不限于电路方案设计费、样品制作费（含PCB制板、元器件采购及组装测试）、技术文档费及必要的测试费用。

4.2支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付协议总费用。乙方应在收到甲方支付款项后，开具等额发票。

4.3支付时间安排：

4.3.1预付款：本协议签订生效后7个工作日内，甲方应支付总费用的**30%**，即人民币**壹拾伍万元整（￥150,000.00）**作为预付款。

4.3.2进度款：乙方完成电路样品制作并交付甲方进行初步测试后，甲方应在收到样品并确认无重大设计缺陷后的15个工作日内，支付总费用的**40%**，即人民币**贰拾万元整（￥200,000.00）**。

4.3.3尾款：乙方根据甲方最终验收确认，并提供完整技术文档后30个工作日内，甲方应支付剩余的**30%**，即人民币**壹拾伍万元整（￥150,000.00）**作为尾款。

4.4如甲方未能按照本协议约定按时支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的**千分之一**向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停工作或单方面解除协议，并要求甲方支付已完成工作的费用及赔偿因此造成的损失。

第五条履行期限

5.1本协议有效期为自协议签订之日起至项目最终验收完成之日止，但最长不超过**十二个月**。

5.2项目关键时间节点：

5.2.1需求确认与方案设计：自协议签订之日起30个工作日内，乙方应完成初步方案设计并提交甲方审核。

5.2.2样品制作与提交：经甲方确认设计方案后，乙方应在60个工作日内完成电路样品的制作并交付甲方进行测试。

5.2.3性能测试与修改：甲方应在收到样品后20个工作日内完成初步测试，并反馈修改意见。乙方根据意见进行修改，修改周期不超过15个工作日，且修改次数不超过2次。

5.2.4最终验收：乙方提交最终样品及完整技术文档后，甲方应在30个工作日内完成最终验收。如无异议，双方签署验收确认书。

5.3若因甲方原因（如未能及时提供必要资料、未能及时反馈测试结果等）导致项目进度延误，履行期限相应顺延。如因乙方原因导致项目进度延误，乙方应承担相应责任，并采取措施加快进度。

第六条违约责任

6.1**甲方违约责任：**

6.1.1甲方未按本协议第四条约定按时足额支付任何款项的，除应按第四条4.4款规定支付违约金外，还应承担乙方因催款产生的合理费用，包括但不限于通信费、律师费等。

6.1.2甲方未能按时提供必要的项目资料或技术指导，导致乙方工作无法正常进行的，每延误一日，甲方应向乙方支付总费用**千分之一**的违约金。延误时间超过30日，乙方有权解除协议，已支付费用不予退还，并要求甲方赔偿损失。

6.1.3甲方无正当理由拒绝或拖延进行项目验收的，视为默认验收合格。如乙方已提交完整产品及文档，甲方应在收到通知后30日内完成验收。否则，每逾期一日，甲方应向乙方支付总费用**千分之一**的违约金。

6.1.4若甲方在验收合格后，因使用不当或其他非乙方原因导致产品损坏，甲方自行承担维修或更换责任，并不得以此为由要求乙方承担违约责任或减扣款项。

6.2**乙方违约责任：**

6.2.1乙方未能按本协议第五条约定的时间节点完成工作，且无正当理由的，每逾期一日，应向甲方支付总费用**千分之一**的违约金。逾期超过30日，甲方有权解除协议，乙方应退还甲方已支付但未提供相应交付物（或服务）的费用，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

6.2.2乙方交付的电路样品或最终产品不符合本协议第二条定义的“验收标准”或甲方在协议中明确的技术参数要求，经甲方指出后，乙方应在合理期限内（不超过15个工作日）进行整改或更换。若乙方拒绝整改、整改后仍不合格或整改/更换次数超过协议约定的次数限制，甲方有权拒收该部分或全部产品，并要求乙方退还已支付的相关款项，并赔偿由此造成的损失。损失赔偿额不超过本协议总费用。

6.2.3乙方提供的设计方案、样品或技术文档侵犯第三方知识产权，导致甲方遭受侵权诉讼、仲裁或行政处罚的，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金等）、为甲方提供必要的技术支持以解决侵权问题，并承担甲方因此蒙受的商誉损失。若甲方因此解除协议，乙方还应退还甲方已支付的所有费用。

6.2.4乙方未能按照本协议第四条约定开具等额合规发票，导致甲方无法正常入账或结算的，乙方应承担由此给甲方造成的不便和损失，并应在收到甲方通知后立即补办。

6.2.5在协议履行期间，乙方应遵守保密义务。如因乙方泄露本协议项下的技术秘密或商业信息，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。赔偿责任包括但不限于甲方因信息泄露导致的直接经济损失、为侵权行为所支付的合理费用等。

6.3**不可抗力导致违约的免责：**若任何一方因不可抗力（如战争、自然灾害、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况）导致无法履行或无法完全履行本协议义务，应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，或允许延期履行。但不可抗力影响消除后，应继续履行协议。

6.4**违约金的限制：**任何一方支付违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿实际损失，但赔偿总额不应超过合同约定应履行义务的金额。

第七条不可抗力

7.1“不可抗力”是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为、法律政策重大调整、疫情及其防控措施、网络攻击或系统故障等。

7.2发生不可抗力事件的一方应在事件发生后7个工作日内书面通知另一方，并提供相关机构出具的证明文件。通知应包含不可抗力事件的基本情况、影响范围以及对协议履行可能造成的影响。

7.3因不可抗力导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议约定的义务时，受影响方根据不可抗力事件的影响程度，可部分或全部免除相应责任，但免除责任的范围不应超过不可抗力事件实际造成的限制程度。

7.4若不可抗力事件持续超过30日，双方应协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。协商未果的，任何一方均有权解除协议，但应提前30日书面通知对方，并互不承担违约责任。因解除协议给对方造成损失的，除非是由于不可抗力事件直接导致的，否则互不赔偿。

7.5不可抗力事件消除后，双方应立即恢复履行本协议义务，或根据实际情况协商调整履行方式和期限。

第八条争议解决

8.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在协议签订地或双方约定的地点进行，并应积极寻求达成和解协议的解决方案。

8.2若协商在协议生效后60日内未能解决争议，任何一方均有权将争议提交至**协议签订地有管辖权的人民法院**通过诉讼方式解决。双方应遵守法院的判决或裁定。

8.3在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议中未受争议影响的其他条款。双方均有义务配合法院的审理工作，如实提供证据材料。

8.4诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、保全费等）由败诉方承担；若双方均有责任，则应根据法院判决或双方过错程度分担。

8.5除非双方另有书面约定，争议解决适用中华人民共和国法律。所有与本协议相关的通知、请求、文件等均应按照本协议约定的地址送达。如一方地址变更，应提前30日书面通知另一方。

第九条其他条款

9.1**通知方式：**本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前30日书面通知另一方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后7日视为送达。

9.2**协议变更：**对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何一方未经对方书面同意，不得单方面修改本协议。

9.3**保密条款：**除本协议另有约定或法律规定外，双方应对本协议内容、技术信息、商业秘密等一切未公开信息承担保密义务。保密期限为本协议有效期内及协议终止后**三年**。未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用。此保密义务不因本协议的终止而解除。

9.4**完整协议：**本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。本协议的任何条款均不能被视为对其他条款的放弃，除非有明确书面约定。

9.5**可分割性：**若本协议任何条款被有管