2026年监理工程师之土木建筑目标控制考试题库500道附参考答案（典型题）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制考试题库500道第一部分单选题(500题)1、监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动是（）。

A.抽样检验

B.见证取样

C.实验检测

D.平行检验

【答案】：B2、当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织依次作业

B.增加资源投入

C.分段组织流水作业

D.提高劳动效率

【答案】：C3、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。

A.直接经济损失和人员伤亡数量

B.违法行为严重程度

C.工程项目的规模

D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度

【答案】：A4、李某因贩卖毒品罪被判处无期徒刑，在服刑期间，符合假释条件，下列关于对李某假释程序的说法，哪一选项是正确的？

A.对李某的假释，应由罪犯服刑地的中级法院组成合议庭，在收到监狱审核同意的假释建议书后一个月内作出裁定

B.人民检察院认为法院的假释裁定不适当的，可以提出书面纠正意见，人民法院应当另行组成合议庭进行审理

C.法院应当开庭审理该假释案件，开庭审理时，法院应当通知检察院、执行机关、证人和被提请假释的罪犯参加庭审

D.李某若在假释考验期限内被发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销假释的，应当由原审法院撤销原裁定宣告的假释

【答案】：B5、（2019年真题）在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是（）的主要任务。

A.建设单位

B.监理单位

C.工程质量监督机构

D.工程质量检测机构

【答案】：C6、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。

A.予以验收

B.重新进行验收

C.鉴定验收

D.协商验收

【答案】：B7、在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应()

A.拒绝申请单位的申请

B.要求申请单位重新申请

C.要求申请单位作必要的补充或修改

D.延期对申请单位的认证

【答案】：C8、城市维护建设税的计税基础是()。

A.直接费

B.间接费

C.所得税

D.营业税

【答案】：D9、盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？

A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护

B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理

C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间

D.审判过程中，甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查

【答案】：C10、确定分部分项工程项目清单综合单价的重要依据是（）

A.项目编码

B.项目名称

C.项目特征

D.计量单位

【答案】：C11、关于砌筑砂浆的说法，错误的是（）。

A.施工中不可以用强度等级小于M5的水泥砂浆代替同强度等级水泥混和砂浆

B.配置水泥石灰砂浆时，不得采用脱水硬化的石灰膏

C.砂浆现场拌制时，各组分材料应采用体积计量

D.砂浆应随拌随用，气温超过30℃时应在拌成后2h内用完

【答案】：C12、发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留（）左右的质量保证（保修）金。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：A13、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6%。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为（）万元。

A.62.18

B.46.27

C.30.00

D.15.00

【答案】：B14、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长

【答案】：D15、某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故

【答案】：B16、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）不属于特别重大质量事故的条件。

A.造成30人以上死亡

B.造成100人以上的重伤

C.造成5000万元以上的直接经济损失

D.造成1亿元以上的直接经济损失

【答案】：C17、下列描述中属于设计阶段进度控制的任务的是（）。

A.编制设计阶段工作计划

B.编制施工总进度计划

C.编制单位工程施工进度计划

D.编制工程年.季.月实施计划

【答案】：A18、在工程质量事故处理方案的辅助方法中，若结构构件承载力达不到设计要求，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷等不同的处理方案，此种方法属于（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较

【答案】：D19、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。

A.道路工程

B.附属建筑工程

C.挡土墙工程

D.室外环境工程

【答案】：C20、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括()。

A.旁站

B.专检

C.平行检验

D.巡视

【答案】：B21、验收建筑节能分部工程质量，应由（）组织。

A.施工单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.施工单位项目负责人

【答案】：B22、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称（）。

A.流水作业

B.流水节拍

C.流水步距

D.技术间歇

【答案】：C23、按造价形成划分的建筑安装工程费，特殊地区施工增加费应列入（）。

A.施工机械使用费

B.分部分项工程费

C.措施项目费

D.间接费

【答案】：C24、项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取（）方式。

A.驻厂监造

B.定点监造

C.巡回监造

D.目标监造

【答案】：A25、可行性研究中属于目标市场分析的是（）。

A.主要用户分析

B.产品竞争力优劣势分析

C.产品用途分析

D.市场风险分析

【答案】：A26、关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。

A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件

B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述

C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件

D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件

【答案】：D27、（2022年真题）关于政府投资项目设计概算批准后是否允许调整的说法，正确的是（）。

A.一律不得调整，确需调整的，须另行单独立项

B.一律不得调整，需要增加投资的，由项目单位自筹

C.一律不得调整，需调整时，须说明理由并向原批准部门备案

D.一律不得调整，需调整时，需经原批准部门同意并重新审批

【答案】：D28、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为()

A.完全随机抽样

B.分层抽样

C.等距抽样

D.整群抽样

【答案】：A29、某大学新校区建设项目中属于分部工程费用的是（）。

A.土方开挖、运输与回填的费用

B.屋面防水工程费用

C.教学楼土建工程费用

D.教学楼基础工程费用

【答案】：D30、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D31、某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位（）。

A.无须承担保修责任

B.须承担保修责任

C.发包人支付费用后予以维修

D.维修事宜另行协商

【答案】：B32、将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按照施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续、均衡和有节奏地进行，使相邻两专业队能最大限度地搭接作业，这种方式的施工是（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.混合施工

【答案】：C33、关于勘察后期服务工作的说法错误的是（）。

A.组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题

B.组织参与主体工程验收

C.组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析

D.组织勘察人员参加工程竣工验收

【答案】：B34、某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入（）。

A.建设管理费

B.设备原价

C.进口设备抵岸价

D.设备运杂费

【答案】：D35、某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。已知（P／A，10%，4）=3.1699

A.1510万元和3.67年

B.1510万元和2.67年

C.645万元和2.67年

D.645万元和3.67年

【答案】：D36、隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（）组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

【答案】：A37、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。

A.监理机构

B.工程质量检测机构

C.设计单位

D.工程质量监督机构

【答案】：B38、采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得（）的批准。

A.设计单位现场代表

B.总承包单位

C.监理单位总监理工程师

D.建设单位

【答案】：D39、第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：

A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理

B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑

C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护

D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的

【答案】：A40、工程进度款的计算主要涉及()

A.工程质量的检验和施工进度计划

B.工程的计量和单价的确定

C.直接费和间接费的计算

D.施工方案和分部分项工程的确定

【答案】：B41、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按15%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。

A.60

B.165

C.188

D.340

【答案】：B42、“持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其作用是为了提高质量管理体系的()。

A.有效性和效率

B.科学性

C.管理水平

D.创造价值能力

【答案】：A43、持续改进的核心是提高质量管理体系的（）。

A.有效性和效率

B.管理水平

C.科学性

D.创造价值能力

【答案】：A44、（2018年真题）工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。

A.α=1%～3%，β=3%～8%

B.α=1%～5%，β=5%～10%

C.α=2%～4%，β=4%～8%

D.α=2%～5%，β=5%～10%

【答案】：B45、根据我国《城市房地产管理法》，下列房地产可以转让的是

A.某房地产公司以出让方式取得土地使用权，已支付全部出让金，并取得土地使用权证书，该土地用于房屋建设工程，房地产公司已完成开发投资总额的25％

B.北京某土地开发公司以出让方式获得土地使用权，按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书

C.天津滨海某土地开发公司支付8000万元以出让方式取得滨海新区一块土地的土地使用权证书，该土地为成片开发，已形成工业用地条件

D.兴业房地产开发公司转让已建成的商品房，公司已按出让合同约定金额支付土地使用权出让金并取得土地使用权证书，建成的房屋所有权证书正在办理之中

【答案】：A46、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1~2年

B.1~3年

C.2~4年

D.3~5年

【答案】：B47、关于侦查行为，下列哪一选项是正确的？

A.检察院对犯罪嫌疑人进行讯问时，应当全程录音录像

B.讯问犯罪嫌疑人、询问被害人，均可在侦查人员指定的地点讯问或者询问，否则，所获得的笔录不得作为定案根据

C.检察院在自侦案件的侦查中，辨认犯罪嫌疑人，被辨认的人数不得少于7人

D.公安机关应当在自己管辖的地区内发布通缉令

【答案】：D48、用非标准试件200mm×200mm×200mm检测强度等级＜C60的混凝土构件时，测得的强度值尺寸换算系数为（）。

A.1.05

B.1.10

C.0.95

D.0.90

【答案】：A49、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。

A.违背基本建设程序

B.施工与管理不到位

C.地质勘察失真

D.片面追求进度

【答案】：A50、监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。

A.监理人员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

【答案】：C51、监理单位受业主委托控制物资供应进度的工作内容是（）。

A.编制物资供应招标文件

B.确定物资供应分包方式及分包合同清单

C.审核物资供应计划

D.办理物资运输及进出口许可证

【答案】：C52、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括()。

A.形象、直观、易于编制

B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确

C.不能明确工程进度控制中的工作重点

D.可以明确各项工作的机动时间

【答案】：D53、关于价值工程的说法，错误的有（）。

A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品

B.价值工程的核心是对产品进行功能分析

C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成

D.价值工程是以提高产品的价值为目标

【答案】：A54、下列有关工程变更控制的表述，错误的是（）。

A.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请

B.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件

C.必要时，项目监理机构应建议施工单位组织设计.建设等单位召开专题会议

D.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估

【答案】：C55、（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C56、在施工试验室检查中，（）应审查施工单位定期提交的影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.建设单位现场负责人

【答案】：B57、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，在设计准备阶段需要（）。

A.向施工单位提供有关工期的信息

B.进行环境及施工现场条件的调查和分析

C.审查工程项目建设总进度计划

D.进行工程项目工期目标的论证和决策

【答案】：B58、王先生与某超市发生权益争议，可通过下列哪些途径解决

A.与经营者协商和解

B.请求消费者协会调解

C.向有关行政部门投诉

D.向人民法院起诉

【答案】：A59、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第天，其持续时间为5天，工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）天。

A.4

B.7

C.11

D.15

【答案】：A60、某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。

A.设备工器具购置费

B.设备购置费

C.工具器具及生产家具购置费

D.设备运杂费

【答案】：C61、为了判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法是（）。

A.项目经济评价

B.财政承受能力评价

C.物有所值评价

D.项目财务评价

【答案】：C62、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的是（）。

A.招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用

B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底

C.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮

D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查

【答案】：D63、工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。

A.适用性

B.安全性

C.经济性

D.可靠性

【答案】：C64、为了确保工程质量，施工单位必须建立完善的自检体系，自检体系中可不包括()。

A.自检

B.抽检

C.交接检

D.专检

【答案】：B65、采用工程量清单计价，建设工程造价是完成所列项目的全部费用，包括()。(1)分部分项工程费(2)其他直接费(3)间接费(4)措施项目费(5)其他项目费和规费(6)税金

A.(1)(2)(5)(6)

B.(1)(3)(5)(6)

C.(1)(4)(5)(6)

D.(2)(3)(5)(6)

【答案】：C66、根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（）合同。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价

D.成本加酬金

【答案】：C67、某分项工程施工采用方案A的成本为15万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为13.5万元。对方案实施价值工程，可以认为方案A的价值系数为（）。

A.0.90

B.0.10

C.0.53

D.1.11

【答案】：A68、工程款支付证书由（）签发。

A.专业监理工程师

B.建设单位

C.总监理工程师

D.项目审计部门

【答案】：C69、建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，这说明工程质量具有（）特点。

A.隐蔽性

B.波动性

C.影响多样性

D.影响复杂性

【答案】：A70、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率a不宜超过5%，漏判概率β不宜超过（）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%

【答案】：C71、组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（）。

A.流水施工

B.平行施工

C.依次

D.分别施工

【答案】：B72、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。

A.商品混凝土未经检验造成的质量事故

B.总包和分包职责不明造成的质量事故

C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故

D.地下管线资料不准造成的质量事故

【答案】：D73、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。

A.施工单位项目负责人，总监理工程师

B.施工单位技术负责人，总监理工程师

C.项目经理，专业监理工程师

D.施工单位质量负责人，专业监理工程师

【答案】：A74、下列影响建设工程进度的情况中，属于社会环境原因的是（）。

A.合同签订时遗漏条款、表达失当

B.节假日交通、市容整顿的限制

C.资金短缺

D.不合理的施工方案

【答案】：B75、建设单位从银行贷款1000万元。贷款期2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%

【答案】：C76、网络计划中，工作自由时差是指()。

A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间

B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间

D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

【答案】：A77、大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？()

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.Ⅳ

【答案】：A78、凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向()申报。

A.建设单位现场代表

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.项目经理

【答案】：C79、（2017年真题）工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。

A.改进施工工艺和施工技术

B.实行包干奖励，提高奖金数额

C.采用更先进的施工机械

D.增加劳动力和施工机械的数量

【答案】：D80、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短

【答案】：A81、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或()

A.要求补充资料

B.见证取样试验

C.专家分析论证

D.退回重新报审

【答案】：B82、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3。该土方工程实际结算价款为（）万元。

A.72.80

B.76.80

C.77.40

D.78.00

【答案】：C83、现行施工组织设计和施工质量计划的差别在于()不同。

A.编制原理

B.编制对象

C.编制形式

D.编制单位

【答案】：A84、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，()是指“规定组织质量管理体系的文件”。

A.质量计划

B.质量手册

C.质量策划

D.质量记录

【答案】：B85、在时间-投资累计曲线（S形曲线）中，所有工作一般都是按照（）开始，对节约建设资金贷款利息是有利的。

A.最早开始时间

B.最迟开始时间

C.最早结束时间

D.最迟结束时间

【答案】：B86、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查

【答案】：A87、（2022年真题）下列工作中，属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。

A.分析实际进度偏差对总工期的影响

B.整理实际进度数据

C.实际进度与计划进度的对比分析

D.采集实际进度数据

【答案】：A88、按合同规定，设备制造厂申请出厂前的试车或整机性能检测，（）组织（）参加，符合要求后予以签认。

A.建设单位，总监理工程师

B.总监理工程师，专业监理工程师

C.建设单位，设计单位

D.专业监理工程师，监理员

【答案】：B89、估算工程量单价合同结算工程价款的主要依据是投标单价和()。

A.工程量清单中提供的工程量

B.承包人投标书中填报的工程量

C.按合同及设计文件要求实际完成的工程量

D.工程标底计算所依据的工程量

【答案】：C90、建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（）的特点。

A.单位时间内所需用的资源量较少

B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接

C.施工现场的组织、管理工作简单

D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工

【答案】：B91、某分项工程实物工程量为22000m3，该分项工程人工产量定额为55m3／工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为()天。

A.10

B.20

C.40

D.55

【答案】：B92、对民用建装设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）.

A.绿地率是否符合控制性规划的要求

B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定

C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度

D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响

【答案】：D93、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。

A.三至四位

B.五至六位

C.七至九位

D.十至十二位

【答案】：C94、下列关于设计阶段进度控制的意义的说法中，正确的是（）。

A.设计进度控制是建设工程进度控制的前提

B.设计进度控制是施工进度控制的基础

C.设计进度控制是设备供应进度控制的重要内容

D.设计进度控制是材料供应进度控制的前提

【答案】：D95、（2020年真题）某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件

【答案】：C96、工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。

A.工程投入使用3年

B.工程投入使用5年

C.施工合同约定的缺陷责任期

D.设计使用年限

【答案】：C97、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是()。

A.土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低

B.土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高

C.两者单价均适当提高

D.两者单价均适当降低

【答案】：A98、当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。

A.重新进行验收

B.可予以验收

C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收

D.不予验收

【答案】：B99、某工程网络计划中工作B的持续时间为5d,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。

A.6

B.8

C.11

D.13

【答案】：D100、认证机构对获准认证的供方质量管理体系实施监督管理，认证有效期为()年。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B101、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。

A.质量手册

B.程序文件

C.记录表格

D.作业指导书

【答案】：D102、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。

A.向承包单位发出整改通知书

B.向建设单位发出工作联系单

C.向承包单位发出整改联系单

D.向承包单位发出停工令

【答案】：A103、（）是程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。

A.质量手册

B.质量计划

C.质量记录

D.作业文件

【答案】：D104、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.实施维修

【答案】：D105、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。

A.赔偿误期损失

B.被拒签付款凭证

C.被取消承包资格

D.被追回工程预付款

【答案】：C106、现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。

A.项目应纳税所得额

B.增值税可抵扣进项税额

C.增值税销项税额

D.增值税进项税

【答案】：C107、对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是()

A.分析法

B.量测法

C.试验法

D.目测法

【答案】：D108、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.硅灰

B.矿渣粉

C.硅粉

D.粉煤灰

【答案】：C109、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。

A.临时停水、停电

B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误

C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款

D.合同签订时遗漏条款、表述失当

【答案】：C110、某家庭装修时买了1000块瓷砖，每10块一盒，现在要抽50块检查其质量。若随机按盒抽取全数检查，则属于()的方法。

A.单纯随机抽样

B.分层抽样

C.机械随机抽样

D.整群抽样

【答案】：D111、施工所需原材料、半成品或构配件，经()审查并确认其合格后，方准进场使用。

A.施工单位技术负责人

B.施工项目经理

C.监理工程师

D.施工项目技术负责人

【答案】：C112、在2015版ISO9000族标准的构成中，（），奠定了理论基础、统一术语概念和明确指导思想的作用。

A.《质量管理体系基础和术语》

B.《质量管理体系要求》

C.《组织持续成功的管理一种质量管理方法》

D.《管理体系审核指南》

【答案】：A113、大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制()。

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.分部分项工程进度计划

D.单位工程施工进度计划

【答案】：C114、监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是()，并对施工单位的《_______报验申请表》及相关资料进行审查。

A.施工单位已经自检

B.施工分包单位已经自检并合格

C.施工单位已经自检并合格

D.施工单位与施工分包单位已经共同检验

【答案】：C115、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。

A.d1≤c1

B.d1>c1

C.d1>c2

D.c1＜d1＜c2

【答案】：C116、项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。

A.施工进度计划报审表

B.工作联系单

C.监理通知单

D.监理月报

【答案】：C117、非节奏流水施工具有的特点是()。

A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等

B.相邻施工过程的流水步距相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间

【答案】：C118、对于特别重要设备，监理单位可以采取（）的方式。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.旁站监控

【答案】：A119、某工程项目的招标控制价为400元，投标报价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，其工程量的偏差达到20%，则其综合单价应调整为（）元。

A.320

B.323

C.400

D.460

【答案】：B120、关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法，错误的是（）。

A.应根据天沟、檐沟的形状要求设置防水附加层

B.在天沟、檐沟与屋面交接处的防水附加层宜空铺

C.防水层须从沟底做起至外檐的顶部

D.天沟、檐沟与屋面细石混凝土防水层的连接处应预留凹槽，用密封材料填严密

【答案】：A121、施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的施工期限的下一步是（）。

A.计算工程量

B.编制初步施工总进度计划

C.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系

D.编制正式施工总进度计划

【答案】：C122、关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工

【答案】：C123、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。

A.调增50万元

B.调增75万元

C.调增100万元

D.不予调增

【答案】：D124、在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。

A.抽样试验

B.标准试验

C.工艺试验

D.验证试验

【答案】：A125、采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产

【答案】：D126、不属于幕墙工程隐蔽验收的内容是（）。

A.防雷装置

B.防火构造

C.硅酮结构胶

D.构件连接节点

【答案】：C127、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）

A.d＜c

B.d＞c

C.d=c

D.d=r

【答案】：B128、总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为()。

A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工

B.采用未经审查认可的代用材料

C.施工中出现质量缺陷的异常情况

D.承包单位未经许可擅自施工

【答案】：D129、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。

A.质量计划

B.质量文件

C.质量信息

D.质量手册

【答案】：B130、管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。

A.总监理工程师

B.最高管理者

C.专业监理工程师

D.法人代表

【答案】：B131、在某建设工程施工过程中，由于出现脚手架倒塌事故而造成实际进度拖后，承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则承包商（）。

A.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费

B.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费

C.不仅要承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费

D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费

【答案】：C132、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。

A.监理工程师

B.事故调查组

C.业主项目负责人

D.质量监督工程师

【答案】：A133、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。

A.工作项目工程量

B.最小劳动组合

C.人工产量定额

D.最小工作面

【答案】：D134、竣工决算是指建设工程从()到竣工所发生的所有实际支出。

A.筹建

B.可行性研究

C.初步设计

D.开工

【答案】：A135、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A136、监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（）的要求。

A.文件标识与控制

B.产品质量追踪检查

C.物资管理

D.内部审核

【答案】：B137、桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（）。

A.单桩抗压承载力试验

B.单桩水平静承载力试验

C.低应变动测

D.高应变动测

【答案】：C138、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单

【答案】：B139、（2017年真题）关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（）。

A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作

C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系

D.工程总费用会随着工期的缩短而增加

【答案】：A140、下列关于条约的说法，正确的是

A.条约的主体可以是跨国公司

B.条约的名称是多样的，一国发布的政治宣言也可以是条约

C.条约的形式主要是书面的，但也存在大量的口头条约

D.一国不得以本国机关违反国内法关于缔约权限的规定而主张其所缔结的条约无效

【答案】：C141、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的()

A.措施费

B.直接工程费

C.食业管理费

D.现场管理费

【答案】：B142、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款在建设期内分年均衡发放考虑

B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑

【答案】：A143、编制工程竣工决算的单位及其部门是()

A.承包商单位的预算部门

B.业主单位的预算部门

C.承包商单位的财务部门

D.业主单位的财务部门

【答案】：D144、总进度目标的论证步骤主要包括：（1）项目的工作编码；（2）编制总进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）调查研究和收集资料；（5）编制各层进度计划；（6）项目结构分析。正确的顺序是（）。

A.4-6-3-1-5-2

B.4-3-6-1-5-2

C.4-6-3-1-2-5

D.4-3-6-1-2-5

【答案】：A145、某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质，该企业还可以承担()的勘察设计业务。

A.全国范围所有工程

B.企业所在地区工程

C.建筑行业所有工程

D.公路、铁道行业桥梁、隧道工程

【答案】：D146、流水施工的基本组织方式包括（）。

A.非节奏流水施工、有节奏流水施工

B.异节奏流水施工、等节奏流水施工

C.非节奏流水施工、等节奏流水施工

D.等节奏流水施工、有节奏流水施工

【答案】：A147、对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽数后，对抽到的箱、盒作全数检验，这种抽样方法是()

A.完全随机抽样

B.分层抽样

C.等距抽样

D.整群抽样

【答案】：D148、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的是()

A.招标控制价应包括项目的全部风险费用

B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用

C.总承包服务费由发承包双方协商确定

D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算

【答案】：D149、下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：

A.公共卫生安全

B.反垄断

C.外汇管制

D.劳动者权益保护

【答案】：A150、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资

【答案】：B151、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。

A.中位数和标准偏差

B.算术平均数和中位数

C.算术平均数和变异系数

D.标准偏差与变异系数

【答案】：B152、某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（）。

A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价

B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价

C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔

D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更

【答案】：A153、监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循（)的原则。

A.质量第一、安全第一

B.进度第一、安全第一

C.效益第一、质量第-

D.进度第一、效益第一

【答案】：A154、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数

【答案】：C155、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（）。

A.电梯

B.施工安全设施

C.泵机

D.通风设备

【答案】：B156、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。

A.向承包单位发出整改通知书

B.向建设单位发出工作联系单

C.向承包单位发出整改联系单

D.向承包单位发出停工令

【答案】：A157、工程建设过程中，（）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。

A.项目可行性研究

B.项目决策

C.工程勘察.设计

D.工程施工

【答案】：B158、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。

A.违背建设程序的原因

B.施工与管理不到位的原因

C.地质勘察失真的原因

D.片面追求进度的原因

【答案】：A159、下列各项，不是监理工程师控制施工质量的主要手段的是（）。

A.业主指令

B.旁站

C.巡视

D.平行检验和见证取样

【答案】：A160、危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。

A.质量监督机构

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：B161、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013,下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括()。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.施工平面控制网的测量成果

C.测量设备的养护记录

D.控制桩的保护措施

【答案】：C162、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是()

A.工程设计单位

B.工程投标单位

C.工程招标单位

D.工程造价管理部门

【答案】：C163、下列费用中，属于静态投资的是（）。

A.建设期利息

B.工程建设其他费

C.涨价预备费

D.汇率变动增加的费用

【答案】：B164、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。

A.计时工资

B.奖金

C.加班工资

D.管理人员工资

【答案】：D165、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件

【答案】：B166、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。

A.专业工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分项工程

【答案】：C167、下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）。

A.安全文明施工费

B.按单价计算的措施项目费

C.按总价计算的措施项目费

D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费

【答案】：C168、下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。

A.主要投入物供应现状

B.工艺技术和主要设备方案

C.项目组织机构和人力资源配置

D.项目资金来源及使用条件

【答案】：A169、某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。

A.11100

B.10600

C.9000

D.8000

【答案】：D170、在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取()的措施。

A.封闭和覆盖

B.包裹和覆盖

C.防护和包装

D.防护和封闭

【答案】：C171、下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.实际进度数据的加工处理

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.分析进度偏差对后续工作的影响

【答案】：B172、项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是()

A.制订工作计划

B.编制与优化方案

C.进行项目评价

D.编制可行性研究报告

【答案】：B173、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5

【答案】：B174、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。

A.检验批

B.分项工程

C.子分部工程

D.分部工程

【答案】：A175、设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。

A.整机性能检测

B.设备开箱检查

C.整机性能优化

D.整机性能调试

【答案】：A176、（2021年真题）通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。

A.质量第一

B.预防为主

C.以人为核心

D.以合同为依据

【答案】：C177、下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。

A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论

B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行

C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果

D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能

【答案】：D178、某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。

A.213.6

B.247.2

C.273.6

D.427.2

【答案】：C179、施工过程中见证取样的试验室应是()。

A.施工单位的试验室

B.建设单位指定的试验室

C.监理单位指定的试验室

D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室

【答案】：D180、建设项目总概算不应包括的费用为以下哪一项？()

A.建筑安装费

B.设备购置费

C.生产工具费

D.投产期利息

【答案】：D181、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.监理工程师、总监理工程师

B.监理工程师、监理工程师

C.总监理工程师、监理工程师

D.总监理工程师、总监理工程师

【答案】：A182、产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。

A.两

B.三

C.四

D.五

【答案】：A183、新增固定资产的价值构成应包括（）

A.预备费

B.无形资产

C.铺底流动资金

D.进厂职工培训费

【答案】：A184、2022年3月实际完成的某土方工程，按2021年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。

A.20

B.40

C.80

D.100

【答案】：C185、室外工程可根据（）划分为子单位工程。

A.施工工序

B.建筑设计分区

C.专业类别和工程规模

D.使用功能的差异

【答案】：C186、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。

A.先行工作

B.先做工作

C.后续工作

D.后做工作

【答案】：C187、分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目经理

D.建设单位项目负责人

【答案】：A188、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘察实施方案

C.主要岗位操作人员资格

D.勘察成果报告

【答案】：C189、按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。

A.调查研究和收集资料

B.项目的工作编码

C.编制各层进度计划

D.进度计划系统的结构分析

【答案】：D190、（2021年真题）工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。

A.工程投入使用3年

B.工程投入使用5年

C.施工合同约定的缺陷责任期

D.设计使用年限

【答案】：C191、某项目投产后的年产值为1.5亿元，其同类企业的百元产值流动资金占用额为17.5元，则该项目的铺底流动资金为()万元。

A.2625

B.787.5

C.4500

D.262.5

【答案】：B192、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。

A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零

B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠

C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中

【答案】：D193、某工程网络计划中，C工作的总时差为8d，自由时差为5d，在检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了6d，则说明C工作的实际进度将使其紧后工作的最早开始时间推迟（）。

A.6d，同时使总工期延长6d

B.1d，同时使总工期延长1d

C.6d，同时使总工期延长1d

D.1d，但不影响总工期

【答案】：D194、（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润

B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润

C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润

D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润

【答案】：D195、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。

A.钢材的机械及工艺试验取样法

B.型钢验收规定

C.钢材质量标准

D.木材的物理力学试验方法

【答案】：C196、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件

【答案】：C197、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。

A.徐变量

B.凝结时间

C.稠度

D.弹性模量

【答案】：C198、在建设单位的计划系统中，根据初步设计中确立建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划，称为()

A.工程项目

B.工程项目前期工作计划

C.工程项目年度计划

D.工程项目进度平衡计划

【答案】：A199、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。

A.纯随机抽样

B.分层抽样

C.等距抽样

D.整群抽样

【答案】：A200、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。

A.极差

B.中位数

C.算术平均数

D.极值

【答案】：A201、下列保温材料，单位体积价格最高的是（）。

A.挤塑聚苯板

B.泡沫玻璃板

C.岩棉保温板

D.酚醛树脂板

【答案】：B202、（2020年真题）卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。

A.反馈方法

B.过程方法

C.评价方法

D.监督方法

【答案】：B203、在卓越绩效模式中，以（）应该作为组织质量管理的首要原则。

A.强调大质量观

B.顾客和市场为中心

C.强调系统思考和系统整合

D.强调质量对组织绩效的增值和贡献

【答案】：B204、蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块在砌筑时，其产品龄期应超过28d其目的是控制：()

A.砌块的规格形状尺寸

B.砌块与砌体的黏结强度

C.砌体的整体变形

D.砌体的收缩裂缝

【答案】：D205、某劳务派遣单位与劳动者甲签订一劳务派遣合同，下列关于劳务派遣的做法，下列错误的是？

A.劳务派遣单位与劳动者签订了一年的劳动合同

B.劳务派遣单位提前收取了劳动者的培训费用

C.在劳务派遣单位工作不满的情况下，劳动者如果无工作，应同样支付与平时一致的工资

D.劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，按照用工单位所在地的标准执行

【答案】：A206、分部工程报验表，应当由施工单位项目经理部盖章，（）签字。

A.项目经理

B.项目技术负责人

C.项目法人

D.建设行政主管部门

【答案】：B207、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。

A.项目经理

B.施工单位质量负责人

C.施工方案编制人

D.施工单位技术负责人

【答案】：D208、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.提起误期损失赔偿诉讼

【答案】：A209、某土方工程，3月份计划工程量1万m3，计划单价10元／m3，实际完成工程量1.1万m3，实际单价9.8元/m3。3月底该土方工程的进度偏差为()万元。

A.－1.00

B.－0.98

C.－0.78

D.－0.22

【答案】：A210、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。

A.专业监理工程师

B.施工单位项目技术负责人

C.建设单位现场负责人

D.总监理工程师

【答案】：A211、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。

A.α和β均不宜超过5%

B.α不宜超过5%，β不宜超过10%

C.α不宜超过3%，β不宜超过5%

D.α不宜超过3%，β不宜超过10%

【答案】：A212、施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。

A.项目经理

B.总监理工程师

C.建设单位

D.质量监督机构

【答案】：C213、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的4天变为-3天，说明工作M的实际进度（）。

A.拖后7天，影响工期3天

B.拖后7天，影响工期4天

C.拖后4天，影响工期3天

D.拖后3天，影响工期3天

【答案】：A214、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为（）万元。

A.100

B.160

C.170

D.200

【答案】：C215、工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，且工期在1年以上的工程项目较适于采用（）合同。

A.可调总价

B.固定总价

C.可调单价

D.固定单价

【答案】：A216、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。

A.总时差最小

B.自由时差最小

C.总时差最大

D.自由时差最大

【答案】：A217、2016年已建成年产60万t的某化工厂，2020年拟建年产100万t相同产品的新项目，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则采用生产能力指数法估算项目投资额时，生产能力指数的取值为（）。

A.0.4-0.5

B.0.6-0.7

C.0.8-0.9

D.近似为1

【答案】：D218、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（）负责。

A.业主代表

B.政府质量监督员

C.监理工程师

D.施工项目经理

【答案】：C219、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它()

A.具有强制性质

B.提供了详细的质量控制细节

C.属于保密文件

D.涉及的内容只针对顾客

【答案】：A220、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。

A.日完成

B.月完成

C.旬完成

D.年完成

【答案】：B221、某项目建筑安装工程费，设备施工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万和3000万。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.8948.5

B.8140

C.8940

D.9748.5

【答案】：B222、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批

【答案】：D223、工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.项目建议书

B.项目可行性研究

C.项目策划

D.项目决策

【答案】：D224、（2020年真题）某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。

A.27

B.29

C.40

D.45

【答案】：D225、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水强度和流水段数

B.流水段数和流水步距

C.流水步距和流水节拍

D.流水节拍和流水强度

【答案】：C226、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()

A.结构沉降变形

B.结构伸缩变形

C.结构渗漏水

D.结构配筋率

【答案】：D227、某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为28，持续时间为15天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作间的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（）天。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：C228、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.建立进度协调会议制度

C.加强索赔管理

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

【答案】：C229、承包人在合同履行期间发现设计变更与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照（），重新确定相应工程量清单项目的综合单价。

A.招标工程量清单项目特征

B.已标价工程量清单项目特征

C.实际施工的项目特征

D.发承包双方协商的项目特征

【答案】：C230、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程（）为止。

A.竣工验收合格

B.提交竣工验收报告

C.缺陷责任期满

D.保修期满

【答案】：D231、某工程施工过程中，由于工程质量问题导致3人死亡，13人重伤，直接经济损失500万元，根据质量事故造成的后果，该事故属于（）。

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故

【答案】：C232、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，（）方可签发工程开工令。

A.监理单位，总监理工程师

B.建设单位，总监理工程师

C.施工单位，专业监理工程师

D.工程质量监督机构，专业监理工程师

【答案】：B233、关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（）。

A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料

B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关

C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据

D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据

【答案】：A234、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。

A.勘察方案

B.勘察合同

C.勘察任务书

D.勘察成果

【答案】：D235、施工质量验收中，检验批质量验收记录应由()填写验收结论并签字认可。

A.施工单位专职质检员

B.施工单位项目经理

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：C236、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=720m3，S3=80m3/工日。其综合时间定额为（）工日／m3。

A.0.013

B.0.015

C.0.017

D.0.020

【答案】：C237、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。

A.不合理的施工方案

B.计划安排不周密

C.施工安全措施不当

D.施工设备不配套，选型失当

【答案】：B238、在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。

A.确定可调整进度的范围

B.进行调整措施的技术经济分析

C.进行调整方案的比选论证

D.分析进度偏差产生的原因

【答案】：A239、在索赔费用计算方法中，最为常用、准确的方法是（）。

A.实际费用法

B.总费用法

C.修正的总费用法

D.实物法

【答案】：A240、对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。

A.最早开始时间

B.最早结束时间

C.最迟开始时间

D.最迟结束时间

【答案】：B241、（）是价值工程的核心。

A.系统分析

B.方法分析

C.技术分析

D.对产品进行功能分析

【答案】：D242、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料()

A.就地封存

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.限期撤出施工现场

D.降低标准使用

【答案】：C243、监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。

A.科学性和价值

B.有效性和效率

C.创造性和价值

D.管理水平和效率

【答案】：B244、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为()

A.全数抽样

B.简单随机抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样

【答案】：B245、在设备制造的质量控制内容中，下列（）不属于设备制造过程中的质量控制。

A.加工作业条件的控制

B.工序产品的检查与控制

C.审查设备制造的工艺方案

D.不合格零件的处置

【答案】：C246、（2021年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。

A.组织关键工作流水作业

B.组织关键工作平行作业

C.压缩关键工作的持续时间

D.压缩非关键工作的持续时间

【答案】：C247、根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。

A.县

B.区

C.市

D.省

【答案】：A248、（2022年真题）编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。

A.数量

B.时间

C.产销

D.供需

【答案】：A249、下列关于箍筋的说法，正确的是（）。

A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩

B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°

C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°

D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩

【答案】：A250、（2018年真题）下列工程质量控