版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题附答案一、案例背景与合同管理【案例1】某市轨道交通3号线土建05标段,发包人A公司与承包人B公司采用《建设工程施工合同(示范文本)GF—2017—0201》签订固定总价合同,合同价4.8亿元,工期900日历天。专用条款约定:1.物价波动引起的人工、钢筋、水泥价格调整采用造价信息价差法,调差基数为投标截止当月信息价,调差只计取税金不计取管理费和利润;2.因发包人原因导致停工连续超过7天,承包人可索赔停工费用,停工费用仅计取现场管理费,费率按人工+机械台班费的8%计取;3.发包人供应盾构机,延迟交付每天违约金5万元,但累计不超过合同价的2%。施工过程中发生下列事件:事件①:2025年3月1日—3月15日,因发包人未完成征地拆迁,承包人停工15天,现场投入人工2800工日、机械台班120个,人工信息价120元/工日,机械台班平均800元/台班。事件②:2025年4月,钢筋信息价较投标当月上涨520元/t,承包人4月统计钢筋用量2600t;水泥信息价下跌25元/t,4月用量8500t。事件③:发包人供应盾构机原计划2025年5月1日到场,实际5月20日到场,延迟19天。问题:1.针对事件①,承包人可提出多少停工费用索赔?列出计算式。2.针对事件②,承包人4月可得到的价格调整金额为多少?3.针对事件③,承包人能否同时主张工期顺延和盾构机延迟违约金?说明理由。4.若承包人就事件①—③合并提交一份《费用索赔意向通知书》,监理机构在2025年6月1日收到,请写出监理机构应重点审核的4项内容。答案与解析:1.停工费用索赔额人工+机械台班费=2800×120+120×800=336000+96000=432000元现场管理费=432000×8%=34560元可索赔停工费用=432000+34560=466560元解析:依据专用条款第2条,停工费用仅计取现场管理费,不计利润;人工、机械台班数量需由监理现场签证确认。2.价格调整金额钢筋调差=520×2600=1352000元(上涨,调增)水泥调差=(25)×8500=212500元(下跌,调减)合计调差=1352000212500=1139500元仅计取税金,假设增值税率9%,则价格调整金额=1139500×1.09=1242055元解析:专用条款第1条明确调差不计管理费和利润,只计取税金,故直接乘以1+税率。3.可以同时主张。理由:盾构机为发包人供应设备,其延迟交付属于发包人责任,依据《标准施工招标文件》第11.3款,因发包人原因导致关键线路延误的,承包人有权要求工期顺延;同时专用条款第3条约定了延迟交付违约金,两者性质不同,一项为工期补偿,一项为违约赔偿,可同时主张。4.监理机构重点审核内容:(1)索赔时效:核查承包人是否在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提交意向通知书;(2)索赔依据:核对合同条款、法律法规、现场记录、会议纪要等证据的完整性与有效性;(3)索赔金额计算:复核人工、机械数量及单价来源,现场管理费费率是否与合同一致;(4)因果关系:分析停工、价格上涨、盾构机延迟与索赔费用之间的直接因果联系,排除承包人自身原因扩大的损失。二、质量与安全控制【案例2】某高层住宅项目,地下2层,地上32层,剪力墙结构,建筑高度99.6m。2025年7月12日,监理工程师在巡视中发现:1.第8层墙柱C40混凝土试块28天抗压强度平均值为38.2MPa,最低单组值35.1MPa;2.施工单位擅自将屋面钢结构高强螺栓由设计要求的10.9S级改为8.8S级,已安装1200套;3.施工升降机防坠器标定日期为2024年9月,下次标定日期应为2025年3月,已超期使用;4.外脚手架在20层悬挑段工字钢锚固环板焊缝存在明显咬边、未焊透,抽检10处中有4处不合格。问题:1.针对第1项,监理工程师应签发何种监理指令?下一步处理程序如何?2.针对第2项,监理机构应如何处置?若施工单位拒不整改,监理应履行哪些法定程序?3.针对第3项,写出监理工程师应即刻采取的措施,并说明依据。4.针对第4项,按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—2016,列出悬挑脚手架锚固环板焊缝质量复检的抽样比例与判定合格标准。答案与解析:1.应签发《监理通知单》,要求施工单位暂停8层模板拆除及上部结构施工,并在24小时内进行实体回弹取芯综合检验。处理程序:(1)施工单位委托具有资质的检测机构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015第7.1.3条进行实体强度检验;(2)若实体强度仍不满足设计要求,由设计单位进行结构复核,出具处理方案;(3)监理对处理过程旁站,重新验收合格后方可复工。2.监理机构应立即签发《工程暂停令》,要求拆除已安装的不合格高强螺栓,并书面报告建设单位。若施工单位拒不整改:(1)监理应在24小时内向当地住建主管部门报告;(2)向建设单位提交《监理报告》,建议解除合同并追究违约责任;(3)记录施工单位不良行为,纳入信用档案。依据:《建设工程质量管理条例》第28条、第64条。3.即刻措施:(1)签发《监理通知单》,责令停止使用该施工升降机;(2)现场封存设备电源开关,张贴封条;(3)要求施工单位在3日内委托具有资质的检验检测机构对防坠器重新标定,合格后方可启用。依据:《建筑施工升降设备检验标准》JGJ121—2020第5.4.2条,防坠器必须每年标定一次,超期视为重大安全隐患。4.抽样比例与判定:按JGJ80—2016第6.2.5条,悬挑脚手架锚固环板焊缝应全数外观检查,并按10%比例进行超声波内部缺陷抽检,且不少于5条焊缝。合格标准:(1)外观无裂纹、未熔合、未焊透、咬边深度≤0.5mm;(2)超声波检测达到《钢结构焊接规范》GB50661—2011规定的B级检验Ⅱ级合格;(3)若抽检不合格率>2%,应加倍复检,仍不合格则全数返工。三、进度与投资控制【案例3】某市政道路工程,合同工期360天,2025年1月1日开工,合同价2.2亿元,采用单价合同。关键线路为:路基处理→水稳基层→沥青面层→交通工程。经监理批准的施工进度计划如下:路基处理:1月1日—3月31日水稳基层:4月1日—5月15日沥青面层:5月16日—6月30日交通工程:7月1日—7月31日2025年4月10日,因地下文物发现,文物部门要求停工发掘,工期暂停至5月20日结束,承包人4月20日提交工期索赔报告,要求顺延40天。发包人要求监理评估对总投资的影响。经分析:1.停工期间承包人现场管理费5万元/月,机械闲置费8万元/月;2.复工后,水稳基层施工效率下降10%,需增加夜间施工措施费120万元;3.沥青面层施工由原计划6月延至7月,7月沥青信息价较5月上涨6%,沥青总量1.2万t,原投标单价3800元/t。问题:1.监理应批准工期顺延多少天?说明理由。2.计算因文物发掘导致的发包人应增加的投资额。3.若承包人在复工后采用“两班倒”夜间施工,实际水稳基层于6月10日完成,监理如何认定工期提前或延误?4.针对投资增加,监理机构应签发何种支付证书?说明支付属性。答案与解析:1.应批准工期顺延40天。理由:文物发掘属于不可抗力或发包人风险范围,依据《标准施工招标文件》第11.3款,关键线路中断40天,直接影响后续工作,应全额顺延。2.增加投资额计算:(1)现场管理费:5万元/月×1.5月=7.5万元(2)机械闲置费:8万元/月×1.5月=12万元(3)夜间施工措施费:120万元(4)沥青价差:1.2万t×3800元/t×6%=273.6万元合计=7.5+12+120+273.6=413.1万元解析:停工期间按实际月数1.5月计算;沥青价差按总量一次性调整,符合单价合同风险范围。3.监理认定:复工后水稳基层原计划工期45天(4月1日—5月15日),因文物停工40天,计划应调整为5月21日—7月4日。实际完成6月10日,较调整计划提前24天,但较原总工期仍延误16天(4024=16)。结论:总工期延误16天,承包人可获得工期顺延24天奖励,但需扣除16天逾期违约金。4.应签发《费用索赔支付证书》。支付属性:属于合同价外的文物发掘补偿费用,列入进度付款证书“其他项目费”栏,按专用条款约定的支付比例80%支付,剩余20%在竣工结算时支付。四、安全生产与应急管理【案例4】2025年8月18日,某深基坑工程(开挖深度12.5m,采用地下连续墙+三道钢筋混凝土支撑)在凌晨4:20发生局部坍塌,坍塌长度25m,导致邻近道路沉陷、燃气PE200管断裂泄漏,现场施工人员3人轻微伤。经调查,事故直接原因为:1.第三道支撑施工时,施工单位擅自将支撑间距由设计3m扩大至4.2m;2.连续墙接缝夹泥,渗漏严重,施工单位未按专项方案注浆堵漏;3.夜间施工未安排监测人员,最后一次监测数据为8月17日18:00,连续墙顶部水平位移累计达58mm(设计报警值40mm)。问题:1.监理工程师在8月17日18:00发现位移超报警值后,应履行哪些法定程序?2.事故发生后,监理机构应如何启动应急响应?3.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,本次事故等级如何划分?监理应在多长时间内向住建部门报告?4.若监理日志显示8月15日已书面要求整改支撑间距问题,但施工单位拒不执行,监理是否需承担事故责任?说明理由。答案与解析:1.法定程序:(1)立即签发《工程暂停令》,要求停止基坑内一切作业;(2)向建设单位报告,同时向属地住建部门快报;(3)组织监测单位加密监测,每2小时一次,必要时邀请专家论证;(4)监督施工单位按专项方案采取回填反压、注浆加固等措施。2.应急响应:(1)启动项目《生产安全事故应急预案》Ⅱ级响应;(2)协助施工单位疏散基坑内及周边人员,设置警戒区;(3)立即拨打119、110、燃气公司抢修电话;(4)监理总监在1小时内向公司总部、建设单位、属地安监站报告;(5)封存现场证据,收集监理指令、监测记录、影像资料。3.事故等级:本次事故造成3人轻微伤,直接经济损失约580万元,无人员死亡或重伤,依据《条例》第3条,属于“一般事故”。监理应在1小时内向住建部门报告。4.监理不需承担事故主要责任。理由:监理已履行法定职责,发出书面整改指令并报告建设单位,施工单位拒不整改导致事故,依据《建设工程安全生产管理条例》第14条,监理已尽责,责任主体为施工单位。但监理需承担未及时报告主管部门的行政责任(若未在1小时内报告)。五、信息管理与竣工档案【案例5】某公共建筑项目2025年9月1日完成竣工验收,监理资料员在整理归档时发现以下问题:1.监理例会纪要缺失第18次、第22次;2.《监理工程师通知单》编号不连续,缺TJ20250615至TJ20250620共6份;3.竣工图无监理审核章;4.施工单位提交的《工程质量评估报告》未加盖监理公章。问题:1.按《建设工程文件归档规范》GB/T50328—2014,监理例会纪要保存期限多久?缺失应如何补救?2.通知单编号缺失对竣工档案有何影响?监理应采取何种技术措施?3.竣工图未加盖监理审核章,城建档案馆拒收,监理如何补正?4.监理机构应如何完善《工程质量评估报告》签章流程,确保符合《建设工程监理规范》GB/T50319—2013?答案与解析:1.保存期限:永久。补救:监理可联系建设单位、施工单位调取同期会议纪要、影像资料、签到表,补录内容,由总监理工程师签署“补录说明”,并加盖监理公章,归入监理资料第Ⅱ类卷。2.影响:编号不连续被视为监理行为不规范,影响档案完整性。技术措施:(1)出具《监理资料缺失说明》,列表注明缺失编号、事由;(2)采用“电子签名+时间戳”方式补录电子文件,确保可追溯;(3)在归档目录中标注“缺失”,由总监签字确认。3.补正:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年江西旅游商贸职业学院单招职业技能笔试备考试题及答案详解
- 2026年清远职业技术学院高职单招职业适应性考试备考试题及答案详解
- 2026年石家庄理工职业学院高职单招职业适应性考试参考题库及答案详解
- 2026年泸州医疗器械职业学院高职单招职业适应性测试备考试题及答案详解
- 电工(高级)资格证考试高分题库【模拟题】附答案详解
- 2025年黄冈法院书记员招聘考试真题及答案
- 2025版交通安全员a证考试题库及答案
- 2025年卫生高级职称面审答辩(职业卫生)历年参考题库含答案详解
- 2026年数据驱动智能项目评估报告
- 电工(高级)资格证考试强化训练高能含完整答案详解【名师系列】
- 钢栈桥拆除协议书
- 2025年山东省专升本数学(数二)真题及答案
- 2024年阿坝州选调公务员笔试真题汇编带答案解析
- 部编版语文小学六年级上册期末质量试题(带答案)
- 2025年秋人教版小学四年级数学上册思维训练试题(含答案解析)
- 2026年电工(初级-电工操作技能)自测试题及答案
- 城南旧事阅读课件
- 2022年西北大学计算机科学与技术专业《操作系统》科目期末试卷B(有答案)
- 制鞋工人岗位培训
- 离婚协议(2026年版本)
- 8.1坚守公平 课件 2025-2026学年统编版道德与法治 八年级上册
评论
0/150
提交评论