建机井房协议书

建机井房协议书甲方：[甲方姓名/名称]，[甲方详细地址]，统一社会信用代码：[甲方代码]，联系方式：[甲方电话]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方：[乙方姓名/名称]，[乙方详细地址]，统一社会信用代码：[乙方代码]，联系方式：[乙方电话]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方有建设机井房的需求，乙方具备相关建设能力与资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方建设机井房事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.机井房建设内容乙方负责按照甲方提供的设计图纸及相关要求，在[具体建设地点]建设一座机井房。机井房建筑面积为[X]平方米，结构形式为[具体结构形式，如砖混结构等]，高度为[X]米，墙体厚度为[X]厘米，屋顶采用[具体屋顶形式及材料，如彩钢板屋顶等]。机井房内部需设置机井设备安装区域，配备相应的通风、防潮、防火等设施。机井房外墙面需进行防水处理，地面需进行硬化处理，厚度为[X]厘米，采用[具体地面材料，如混凝土等]。2.配套设施建设乙方负责建设机井房周边的配套设施，包括但不限于道路、排水系统等。道路宽度为[X]米，采用[具体道路结构及材料，如混凝土路面等]，确保机井房与外部道路的顺畅连接。排水系统需具备良好的排水能力，管径为[X]厘米，采用[具体排水管材，如PVC管等]，将机井房周边的雨水及时排出。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的建设工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定的质量标准、工期要求等完成机井房建设工作。2.义务向乙方提供建设机井房所需的设计图纸、技术要求等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。按照本协议约定的付款方式和时间节点，及时足额向乙方支付工程款。协助乙方办理建设过程中所需的相关手续，如施工许可证等，并提供必要的协助和支持。在机井房建设过程中，如因甲方原因导致工程变更或延误，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。在建设过程中，如因甲方提供的资料不准确或其他甲方原因导致工程变更或延误，有权要求甲方承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.义务按照国家相关法律法规及行业标准，以及甲方提供的设计图纸和技术要求，组织施工队伍进行机井房建设工作，确保工程质量达到优良标准。编制详细的施工计划和施工方案，并提交给甲方审核。在施工过程中，严格按照施工计划和施工方案进行施工，确保工程按时完成。负责采购建设机井房所需的材料和设备，并确保材料和设备的质量符合国家相关标准和设计要求。材料和设备进场时，应向甲方提供质量证明文件，并接受甲方的检验和验收。建立健全施工现场管理制度，加强施工现场的安全管理和环境保护，确保施工过程安全、文明、有序。如因乙方原因导致施工现场发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任。在机井房建设过程中，定期向甲方汇报工程进展情况，及时解决施工过程中出现的问题。工程竣工后，按照国家相关规定和本协议约定，向甲方提交竣工报告和相关竣工资料，并配合甲方进行工程验收。三、工程价款及支付方式1.工程价款本协议约定的机井房建设工程总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，除非本协议另有约定。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程预付款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），占工程总价款的[X]%。机井房基础工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），占工程总价款的[X]%。机井房主体结构工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），占工程总价款的[X]%。机井房建设工程全部完工，乙方提交竣工报告和相关竣工资料，经甲方组织验收合格后，甲方支付工程款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），占工程总价款的[X]%。工程竣工验收合格满一年后，如无质量问题，甲方支付工程尾款人民币[X]元（大写：[大写金额]元整），占工程总价款的[X]%。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程工期1.本协议约定的机井房建设工程工期为自合同签订之日起[X]天。乙方应在开工前向甲方提交详细的施工进度计划，经甲方确认后严格按照计划组织施工。2.如因不可抗力或甲方原因导致工程延误，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件发生后及时通知甲方，并提供相关证明文件。如因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。五、工程质量及验收1.工程质量标准乙方应按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范及甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。机井房建设工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300[具体版本号]）等相关标准的要求。2.验收程序工程完工后，乙方应首先进行自检。自检合格后，向甲方提交竣工报告和相关竣工资料，申请甲方组织验收。甲方在收到乙方的验收申请后，应在[X]天内组织相关人员进行验收。验收内容包括工程质量、工程进度、工程资料等方面。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。整改期间的费用由乙方承担，且整改时间不计入工期。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。如因甲方原因导致工程变更或延误，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于增加的工程费用、窝工损失、机械设备租赁费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的质量标准、工期要求等完成机井房建设工作，乙方应负责无偿返工直至达到合同要求，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。返工后仍不符合要求的，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。如乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。乙方采购的材料和设备不符合国家相关标准和设计要求，乙方应负责及时更换，并承担因此造成的全部损失。如因材料和设备质量问题导致工程质量事故，乙方应承担全部责任，赔偿甲方因此遭受的一切损失。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本