广场建设协议书

广场建设协议书甲方：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟建设[广场名称]广场（以下简称“广场”），并委托乙方承担广场建设相关工作，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就广场建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.广场建设内容乙方负责广场的整体规划、设计、施工及相关配套设施建设。具体包括但不限于场地平整、基础工程、主体建筑施工、景观绿化、照明系统、给排水系统、电力供应系统、消防设施等项目的建设，确保广场符合国家及地方相关建筑标准和使用功能要求。2.广场规模及标准广场占地面积为[X]平方米，总建筑面积为[X]平方米。建筑风格应符合[具体风格要求]，采用[建筑结构类型]结构，确保建筑质量达到[具体质量标准，如合格、优良等]。景观绿化应达到[绿化覆盖率标准]，配备[具体景观设施]等景观元素，为公众提供优美舒适的休闲环境。3.建设工期本广场建设工程应自合同签订之日起[开工日期]开始施工，并于[竣工日期]前竣工交付使用，总工期为[X]日历天。乙方应按照约定的工期合理安排施工进度，确保工程按时完成。因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经双方协商后可适当顺延工期。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对广场建设工程的质量、进度、安全等方面进行监督检查，提出意见和建议。有权按照合同约定对乙方的工作成果进行验收，如发现不符合约定的，有权要求乙方整改或承担相应责任。2.义务按照合同约定向乙方支付建设费用。协助乙方办理广场建设所需的相关审批手续，提供必要的文件和资料，确保建设工程顺利进行。负责协调施工现场周边关系，解决因施工引起的与周边单位、居民的纠纷等问题，为乙方创造良好的施工环境。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付建设费用。在建设过程中，根据实际情况需要变更设计或施工方案的，有权向甲方提出申请，经甲方书面同意后实施。2.义务按照国家及地方相关法律法规、建筑规范和本协议约定，组织专业技术人员进行广场建设工程的规划、设计、施工，确保工程质量达到优良标准。编制详细的施工计划和进度安排，并定期向甲方报告工程进展情况。严格按照约定的工期完成建设任务，如因乙方原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。负责施工现场的安全管理，制定安全管理制度和应急预案，确保施工过程中不发生安全事故。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。负责工程建设过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工噪音、粉尘等污染，符合环保要求。工程竣工后，负责清理施工现场，拆除临时设施，将施工现场恢复至施工前状态。按照国家相关规定和合同约定提供工程竣工资料，包括但不限于设计图纸、施工记录、质量检验报告、竣工验收报告等，协助甲方办理工程竣工验收备案手续。三、建设费用及支付方式1.建设费用本广场建设工程的总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，包含乙方完成本协议约定的全部工作所需的成本、利润、税金及其他一切费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素导致的费用增加外，不因任何原因调整。2.支付方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付建设费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度款：乙方完成基础工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；主体工程施工至[具体进度节点]并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；工程竣工前，甲方向乙方支付至建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。竣工验收款：工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质保金：剩余建设费用的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质保期自工程竣工验收合格之日起计算[X]年，质保期满且乙方履行完质保义务后[X]个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程变更1.变更申请在工程建设过程中，如甲方提出变更设计或施工方案的要求，应提前[X]天向乙方发出书面通知，并提供详细的变更内容和要求。乙方收到通知后，应在[X]天内提出变更方案及相应的费用调整说明，经甲方书面确认后实施。2.变更费用因甲方提出的变更导致工程费用增加或减少的，双方应根据实际情况协商调整建设费用，并签订补充协议。变更费用的支付方式按照本协议约定的支付方式执行。3.变更工期变更工程涉及到工期调整的，双方应根据变更内容协商确定新的工期，并签订补充协议。乙方应按照新的工期要求合理安排施工进度，确保工程按时完成。五、竣工验收1.验收标准广场建设工程应按照国家及地方现行的建筑工程质量验收规范、标准以及本协议约定的要求进行验收。乙方应确保工程质量符合相关标准，各项设施设备运行正常，达到设计使用功能。2.验收程序工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交竣工验收申请报告，并提供完整的竣工资料。甲方收到申请报告后，应在[X]天内组织相关部门及人员进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方及验收部门提出的整改意见进行整改，直至工程达到验收标准，整改费用由乙方承担。因整改导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。六、质保期及质保责任1.质保期本广场建设工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.质保责任质保期内，乙方应负责对广场建设工程进行免费维修、保养，确保工程质量和设施设备正常运行。如出现质量问题或设施设备损坏，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内做出响应，并在[X]天内到达现场进行维修或更换。因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担全部维修费用及由此给甲方造成的损失；因甲方或第三方原因导致的质量问题，乙方应负责维修，但甲方应承担相应的维修费用。质保期满后，乙方应继续为甲方提供优质的售后服务，收取合理的成本费用。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付建设费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的费用及违约金，同时工期相应顺延。若甲方未履行协助乙方办理相关审批手续、协调施工现场周边关系等义务，导致工程延误或乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准、工期要求完成广场建设工程，应承担违约责任。乙方应负责整改至符合约定标准，整改费用由乙方自行承担。如因乙方原因导致工期延误的，每逾期一天，应按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金，赔偿甲方因此遭受的损失。若乙方在施工过程中违反安全管理规定或环境保护要求，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。如因乙方原因给甲方造成不良影响或损失的，乙方应负责消除影响，并赔偿甲方的损失。若乙方未按照合同约定提供工程竣工资料或协助甲方办理工程竣工验收备案手续，每逾期一天，应按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权扣除部分建设费用作为违约金，并要求乙方在规定时间内完成相关工作。若乙方违反本协议约定的其他义务，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1