建筑混凝土施工合同范本模板

建筑混凝土施工合同范本模板在建筑工程施工中，混凝土供应的及时性、质量稳定性直接影响工程进度与安全。为明确供需双方权利义务，规范混凝土交易行为，特制定本施工合同范本，供相关主体参考使用。一、合同双方当事人甲方（发包方/建设单位）：名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________乙方（承包方/混凝土供应方）：名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________二、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程内容：本工程所需混凝土的供应（包括但不限于混凝土的生产、运输、泵送<如约定>等服务，具体以施工图纸及技术要求为准）。4.工期要求：混凝土供应起始日期暂定为______年____月____日，结束日期根据工程进度及甲方通知确定，总供应周期约______天（或按工程实际施工进度调整）。三、混凝土供应要求（一）混凝土品种、强度等级及数量1.混凝土品种：□普通混凝土□抗渗混凝土□抗冻混凝土□其他______（需明确具体类型及技术参数）。2.强度等级：C______（按工程设计要求填写，如C20、C30等）。3.预计总供应量：______立方米（最终以实际供应量结算）。4.单次供应计划：甲方应提前______小时以书面或电子形式（如微信、邮件等）向乙方提交混凝土供应计划，明确供应时间、数量、强度等级、特殊技术要求（如坍落度、外加剂使用等）。（二）质量标准乙方供应的混凝土应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》（GB____）、《预拌混凝土》（GB/T____）及工程设计文件、施工规范的要求，且需提供每批次混凝土的出厂合格证、强度检测报告（______天、______天强度报告）、抗渗/抗冻检测报告（如适用）等质量证明文件。（三）运输与交付1.运输方式：乙方采用混凝土搅拌运输车运输，确保混凝土在运输过程中不离析、不分层，运输时间（从出机到浇筑完成）不超过______小时（或按规范要求）。2.交付地点：甲方指定的工程施工现场（具体浇筑部位由甲方现场人员指定）。3.交付验收：乙方运输车辆到达现场后，甲方应在______分钟内完成坍落度检测（或其他约定检测项目），如符合要求，甲方现场代表签字确认收货；如不符合，乙方应无偿退换，由此造成的工期延误由乙方承担。四、价款与结算（一）计价方式1.固定单价：混凝土单价为______元/立方米（该单价包含原材料费、生产费、运输费、泵送费<如约定>、税费、检测费等一切费用，不含______费用<如有>）。2.单价调整：如遇原材料价格波动超过±______%（如水泥、砂石价格），双方可在______个工作日内协商调整单价，调整方式为：________________________。（二）结算方式1.按月结算：乙方每月______日前向甲方提交当月混凝土供应结算单（附送货单、质量证明文件），甲方在收到结算单后______个工作日内完成审核，双方确认后作为付款依据。2.最终结算：工程混凝土供应完毕后______天内，乙方提交最终结算资料，甲方在______天内完成最终结算审核，双方签署结算协议。（三）付款方式1.预付款：甲方在合同签订后______日内支付预付款______元（或合同总价的______%）。2.进度款：甲方按当月结算金额的______%支付进度款，于双方确认结算单后______日内支付。3.尾款：最终结算完成后______日内，甲方支付至结算总价的______%，剩余______%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后______个月内无质量问题时付清。五、双方责任与义务（一）甲方责任1.向乙方提供工程施工图纸、技术交底文件，明确混凝土技术要求（如强度等级、坍落度、抗渗等级等）。2.在施工现场提供混凝土卸料场地、照明、水源及必要的配合人员，确保混凝土顺利浇筑。3.按合同约定及时支付货款，如因甲方原因导致付款延误，应按未付金额的______%/日向乙方支付违约金（违约金总额不超过未付金额的______%）。4.因甲方工程进度调整或设计变更需变更混凝土供应计划，应提前______小时通知乙方，由此产生的合理费用由甲方承担。（二）乙方责任1.建立混凝土生产、运输质量管控体系，确保供应的混凝土质量符合合同约定及规范要求。2.按甲方供应计划及时组织生产、运输，如因乙方原因导致供应延误，每延误______小时，应按当日供应金额的______%向甲方支付违约金；延误超过______小时，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方全部损失。3.负责混凝土运输车辆的安全管理，遵守施工现场的安全、环保规定，如因乙方原因造成施工现场安全事故或环境污染，由乙方承担全部责任及费用。4.配合甲方及工程监理的质量检查，及时提供质量证明文件，对混凝土质量问题承担保修责任（保修期限自混凝土浇筑完成之日起______年）。六、质量与验收（一）质量检验1.乙方应在混凝土生产过程中按规范要求进行试块制作、养护，甲方有权随时抽查乙方的生产记录、试块强度报告。2.甲方应在混凝土浇筑前按规范要求制作试块，送第三方检测机构检测，检测费用由______方承担。如检测结果不合格，乙方应无偿返工，承担由此产生的工期及费用损失。（二）验收争议处理如双方对混凝土质量存在争议，可共同委托第三方检测机构进行检测，检测费用由责任方承担。如确属乙方质量问题，乙方应承担全部责任；如属甲方施工原因（如养护不当），责任由甲方承担。七、违约责任（一）甲方违约1.未按约定支付货款，除支付违约金外，乙方有权暂停供应混凝土，直至甲方付清欠款及违约金。2.无正当理由单方面解除合同，应向乙方支付合同未履行部分价款的______%作为违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方违约1.供应的混凝土质量不符合合同约定，乙方应无偿更换合格混凝土，赔偿甲方因此产生的返工、工期延误等损失。2.未按约定供应混凝土，导致甲方工程停工、窝工，乙方应赔偿甲方的直接损失（如人工费、机械租赁费等）及间接损失（如工期延误违约金等）。八、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______（工程所在地/甲方所在地/乙方所在地）人民法院提起诉讼（或约定仲裁机构，如“向XX仲裁委员会申请仲裁”）。九、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，未尽事宜可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.合同份数：本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。3.不可抗力：如因不可抗力（如地震、台风、政府禁令等）导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明文件，协商调整合同履行方式或解除合同。4.保密条款：双方应对合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术资料等承担保密责任，未经对方书面同意，不得向第三方披露。（以下无正文）甲方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____签订日期：__