工程主合同与补充协议

PAGE工程主合同与补充协议一、工程主合同（一）合同双方身份甲方（发包方）：名称：[发包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（承包方）：名称：[承包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]（二）标的物或服务具体描述1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：本工程包括但不限于[列举具体的工程施工内容，如建筑物的基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等；如果是设备安装工程，列举设备的名称、型号、安装位置等]。乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。4.工程范围：施工场地内的全部工程施工，包括临时设施的搭建与拆除。施工过程中的材料采购、运输、保管，设备的安装、调试、维护等工作。工程竣工验收及交付使用前的成品保护。（三）权利义务甲方权利义务1.权利有权对工程进度、质量进行监督检查，要求乙方提供工程进度报告和质量检测报告。对乙方施工过程中不符合合同约定和相关标准规范的行为，有权要求乙方限期整改。按照合同约定的时间和方式对工程进行验收。2.义务在开工前，向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证资料真实、准确、完整。按照合同约定的时间和金额支付工程款项。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。乙方权利义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款项。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。在施工过程中，发现设计图纸存在问题或不合理之处，有权及时向甲方提出修改建议。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工任务。遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等方面的法律法规，做好施工现场的安全管理和环境保护工作。对工程施工过程中发生的质量问题、安全事故等承担相应的责任，并及时采取措施进行处理。（四）工程期限1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.总日历天数：[X]天（五）工程价款及支付方式1.工程价款：本工程总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.支付方式合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付工程预付款，金额为工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度达到[具体进度节点]时，甲方应在[X]个工作日内支付工程进度款，金额为工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付工程结算款，扣除工程质量保证金后，支付至工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程质量保证金为工程总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]），在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内无息退还。（六）工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家和地方现行的相关标准和规范，以及甲方提供的施工图纸和技术要求，达到合格标准。2.验收程序乙方完成工程施工任务后，应向甲方提交工程竣工验收报告。甲方收到乙方的竣工验收报告后，应在[X]个工作日内组织相关单位进行验收。工程验收合格的，双方签署工程竣工验收报告；工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。（七）违约责任1.甲方违约责任甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程款项的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。甲方因自身原因导致工程停工、缓建的，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人员窝工费、设备闲置费、材料损失费等。2.乙方违约责任乙方未按照合同约定的工期完成工程施工任务的，每逾期一日，应按照工程总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。乙方施工的工程质量不符合合同约定和相关标准规范的，应负责无偿返工或修理，直至达到合格标准为止，并承担由此造成的费用和损失。（八）争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。（九）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日二、补充协议（一）补充协议双方身份甲方（发包方）：同工程主合同中的甲方。乙方（承包方）：同工程主合同中的乙方。（二）补充内容1.工程变更在工程施工过程中，如甲方提出工程变更要求，应提前[X]天以书面形式通知乙方。工程变更导致工程价款增加或减少的，双方应按照以下原则进行调整：合同中有适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格计算变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。2.材料供应原合同约定的部分材料由甲方供应，现补充如下：甲方供应的材料应符合国家和地方相关标准和规范，以及工程设计要求。甲方应在材料供应前[X]天通知乙方，乙方应安排专人负责接收和保管。如甲方供应的材料不符合要求，乙方有权拒绝接收，并要求甲方及时更换。由此造成的工期延误和损失由甲方承担。3.工程保险双方同意为该工程购买工程保险，具体事宜如下：工程保险费用由[双方约定的承担方]承担。保险范围包括但不限于工程本身、临时设施、施工设备、第三者责任等。双方应积极配合办理保险手续，并在保险事故发生后，按照保险合同的约定及时向保险公司索赔。4.保密条款双方应对在本工程合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。（三）权利义务补充甲方权利义务补充1.权利对工程变更方案有最终决定权。有权对乙方购买的材料进行质量检验。2.义务按照约定及时供应材料，并承担材料的运输费用。协助乙方办理工程保险相关手续。乙方权利义务补充1.权利因甲方供应材料不及时或不符合要求而导致工期延误的，有权要求顺延工期。对甲方提出的不合理变更要求，有权提出异议。2.义务对甲方供应的材料进行妥善保管，如有损坏或丢失，应承担相应的赔偿责任。按照保险合同的要求，配合甲方进行保险索赔工作。（四）违约责任补充1.甲方违约责任补充如甲方未按照约定供应材料，导致乙方停工待料的，应赔偿乙方因此造成的损失，包括人员窝工费、设备闲置费等。甲方违反保密条款的，应向乙方支付违约金人民币[X]元，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任补充乙方未按照约定对甲方供应的材料进行妥善保管，造成材料损坏或丢失的，应按照材料的实际价值进行赔偿。乙方违反保密条款的，应向甲方支付违约金人民币[X]元，并赔偿甲方因此造成的损失。（五）争议解决本补充协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。（六）协议生效本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，是工程主合同的组成部分，与工程主合同具有同等法律效力。本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：法定