港口建设工程合同

港口建设工程合同一、合同双方（一）甲方甲方为港口建设工程的委托方，负责提供项目资金和必要支持。甲方全称：__________，法定代表人：__________，注册地址：__________，联系方式：__________。甲方的主要职责包括但不限于：确保项目资金及时到位，提供工程所需的相关文件和数据，协调外部审批流程，并配合乙方完成工程验收。甲方应在本合同生效后指定一名项目负责人，负责日常沟通与监督。（二）乙方乙方为港口建设工程的承包方，负责工程的具体实施。乙方全称：__________，法定代表人：__________，注册地址：__________，联系方式：__________。乙方的主要职责包括但不限于：根据工程要求制定详细施工方案，确保工程质量和进度，遵守安全规范，采购合格材料，并定期向甲方提交进度报告。乙方应在本合同生效后指定一名项目经理，负责现场管理和协调。二、工程内容（一）工程范围本工程涉及港口建设的具体内容，包括但不限于：码头基础结构施工、疏浚作业、防波堤建设、装卸设备安装及相关配套设施。工程地点位于__________，具体边界以甲方提供的设计图纸为准。乙方需确保所有施工符合国家港口建设标准和技术规范，并完成工程验收前的所有测试和调试工作。工程范围不包括后期维护服务，但乙方需提供必要的技术培训给甲方人员。（二）工程期限工程总工期为__________，自合同生效之日起计算。具体阶段包括：开工准备期不超过__________，主体施工期不超过__________，竣工验收期不超过__________。乙方应按时提交阶段性计划，并确保工程在指定期限内完成。如遇不可抗力因素导致延误，双方应协商调整工期，但总工期不得超过原定时间的百分之十。三、合同价款及支付（一）合同总价本合同总价款为人民币__________元（大写：__________），该金额包含所有工程成本、税费及乙方合理利润。价款基于工程范围确定，如遇设计变更或工程量调整，双方应另行签订补充协议调整价款。（二）支付方式价款分四期支付：第一期在合同生效后支付百分之二十作为预付款；第二期在工程进度达到百分之五十时支付百分之三十；第三期在工程进度达到百分之八十时支付百分之三十；第四期在工程竣工验收合格后支付剩余百分之二十。支付方式为银行转账，甲方应在收到乙方发票后十个工作日内完成支付。乙方账户信息为：开户行__________，账号__________。四、双方责任与义务（一）甲方责任甲方应确保项目资金及时到位，提供工程所需的设计图纸、审批文件及现场条件，如土地平整和临时水电接入。甲方需指定专人负责协调外部事宜，并定期参与工程进度会议。甲方有义务保护乙方知识产权，不得泄露施工技术细节。（二）乙方责任乙方应严格按照设计图纸和规范施工，确保工程质量符合国家标准，并承担所有施工安全责任。乙方需采购合格材料并提供检测报告，定期向甲方提交进度报告和质量记录。乙方应遵守环保法规，减少施工噪音和污染，并负责工程现场的安全管理。五、违约责任（一）违约情形如甲方未按时支付价款，视为违约；如乙方未按期完成工程或质量不达标，视为违约。其他违约情形包括：一方未履行保密义务，或未遵守安全规范导致事故。（二）违约处理违约方需向守约方支付违约金，金额为合同总价的百分之五。如违约造成损失，违约方应赔偿实际损失。严重违约时，守约方有权终止合同，并要求违约方承担所有相关费用。违约处理不影响争议解决条款的执行。六、争议解决（一）协商双方发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商期不超过三十天，自争议发生之日起计算。（二）仲裁如协商未果，争议应提交__________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决为终局，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。七、生效与终止（一）生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。生效后，双方应履行各自义务。（二）终止条件合同在以下情形终止：工程竣工验收合格后自动终止；双方协商一致终止；一方严重违约导致终止；或遇不可抗力事件持续超过六十天。终止后，双方应结清所有款项，并办理工程移交手续。八、其他条款本合同未尽事宜，由双方协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。合同适用中华人民共和国法律。不可抗力事件包括自然灾害、战争等，发