建筑工地水电合同范本

PAGE建筑工地水电合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行[建筑工地名称]的建设工程，需要对该工地的水电工程进行施工，乙方具备相应的水电工程施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[建筑工地名称]水电工程（二）工程地点[具体工地地址]（三）工程范围1.电气系统包括但不限于建筑物内的动力、照明、防雷接地等电气线路的敷设，配电箱、开关、插座等电气设备的安装与调试。负责从供电部门指定的电源接入点至建筑物内各用电设备的电缆、电线铺设，确保电力供应的安全、稳定。完成建筑物内的照明灯具安装，包括吊灯、吸顶灯、壁灯、筒灯等，保证照明效果符合设计要求。安装防雷接地系统，包括接地极、接地线、避雷带等，确保建筑物的防雷安全。2.给排水系统负责建筑物内的生活给水、排水、雨水排放等管道的安装与连接。从市政供水接入点至建筑物内各用水点的给水管线铺设，包括水表、阀门等设备的安装。安装卫生洁具，如马桶、洗手盆、淋浴喷头等，确保排水通畅。建设雨水排放系统，将屋面及地面雨水引入市政雨水管网。（四）工程期限1.本工程自[开工日期]开工，至[竣工日期]竣工，共计[工期天数]天。2.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令性停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]日内书面通知甲方，并提供相关证明材料。二、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、运输、安装、调试、税费、利润等一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交上月完成工程量报告，经甲方审核确认后，于次月[具体日期]前支付上月完成工程量对应的工程款的[进度款比例]。3.竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]日内提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到后[X]日内审核完毕。审核无误后，甲方向乙方支付至合同总价款的[竣工结算款比例]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。4.质量保证金：剩余合同总价款的[质量保证金比例]作为质量保证金，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），在工程质量保修期满后[X]日内无息退还。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关规范标准进行施工。对乙方提交的施工方案、进度计划、工程量报告等文件进行审核，提出意见和建议。在工程竣工后，按照合同约定和相关标准进行验收，对不符合要求的部分有权要求乙方整改。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。在开工前，向乙方提供施工场地、施工图纸及相关技术资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的条件。及时办理工程变更、签证等手续，确认乙方完成的工程量和费用。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。要求甲方提供施工所需的场地、图纸及技术资料，并对资料中的错误或不明确之处提出疑问和修改建议。在施工过程中，有权根据实际情况提出工程变更的建议，但需经甲方书面同意。2.义务严格按照合同约定和相关规范标准进行施工，确保工程质量和施工安全。编制施工方案、进度计划，并报甲方审核同意后执行。按照计划组织施工，确保工程按时竣工。自行采购符合质量要求的材料和设备，并提供产品合格证明和质量检验报告。对材料和设备的质量负责，承担因材料和设备质量问题导致的一切责任。遵守施工现场的管理规定，做好施工现场的安全防护、文明施工等工作，承担因自身原因造成的安全事故责任。工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料和工程保修书，并负责在质量保修期内对工程进行维修和保养。四、工程质量与验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的相关规范、标准以及设计文件的要求，达到[具体质量等级]标准。（二）质量保证措施1.乙方应建立健全质量管理体系，制定质量管理制度和质量保证措施，确保工程质量。2.乙方应加强对施工过程的质量控制，严格按照施工工艺和操作规程进行施工，对每道工序进行质量检验，合格后方可进行下一道工序。3.乙方应加强对原材料、构配件和设备的质量检验，严禁使用不合格的材料和设备。（三）工程验收1.乙方完成分项工程施工后，应进行自检，自检合格后报甲方进行验收。甲方应在收到乙方验收通知后[X]日内组织验收，如未按时组织验收，视为该分项工程验收合格。2.工程竣工后，乙方应进行全面自检，自检合格后向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后[X]日内组织相关单位进行竣工验收。3.工程验收合格的，双方签署竣工验收报告；工程验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内整改完毕，重新组织验收，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担，工期不予顺延。五、工程变更（一）变更程序1.如因甲方原因或设计变更需要对工程进行变更的，甲方应提前[X]日书面通知乙方，并提供变更的图纸和技术要求。2.乙方应在收到变更通知后[X]日内，提出变更部分的工程量和费用预算，报甲方审核。甲方应在收到预算后[X]日内审核完毕，并书面通知乙方是否同意变更及变更费用的承担方式。3.如因乙方原因需要对工程进行变更的，乙方应提前[X]日书面通知甲方，并说明变更的原因和方案。经甲方书面同意后，方可进行变更。（二）变更费用结算工程变更部分的费用按照合同约定的计价方式进行结算。如合同中没有约定的，双方协商确定变更费用。六、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款的，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期违约金比例]向乙方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人工、材料、设备闲置等费用。3.甲方未按照合同约定提供施工场地、图纸及技术资料，导致乙方无法正常施工的，应承担乙方因此造成的损失，并工期相应顺延。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期竣工的，每逾期一日，应按照合同总价款的[逾期违约金比例]向甲方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.乙方施工质量不符合合同约定和相关标准的，应负责无偿返工或修复，直至达到质量要求为止。因返工或修复造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.乙方未经甲方书面同意擅自变更工程内容的，应承担由此造成的损失，并按照合同总价款的[擅自变更违约金比例]向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份