小型围墙施工合同范本

PAGE小型围墙施工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟建设小型围墙工程，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称[具体工程名称]小型围墙建设工程。1.2工程地点[详细工程地点]。1.3工程内容乙方负责按照甲方提供的设计图纸和技术要求，完成小型围墙的施工工作，具体包括但不限于：基础开挖、夯实及浇筑；围墙墙体的砌筑、粉刷；围墙顶部装饰及附属设施（如栅栏、铁门等）的安装；施工过程中的场地清理及废弃物处理。1.4工程范围本工程的施工范围以甲方提供的施工图纸和双方确认的施工方案为准，包括围墙的长度、高度、厚度等具体尺寸要求。二、合同工期2.1开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，如因不可抗力或甲方原因导致无法按时开工，开工日期相应顺延。2.2竣工日期乙方应在[具体竣工日期]前完成全部工程施工并通过甲方验收。工期总日历天数为[X]天。2.3工期延误如遇下列情况，经甲方确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、战争等；甲方变更设计或增加工程量；因甲方原因导致的停水、停电连续超过[X]小时；非乙方原因造成的第三方干扰或阻碍施工。三、工程质量3.1质量标准本工程的质量应符合国家和地方现行的相关工程质量标准、规范和设计要求，具体标准如下：基础工程应牢固、稳定，符合设计承载能力要求；墙体砌筑应平整、垂直，灰缝均匀饱满，无裂缝、空鼓等缺陷；粉刷工程应表面光滑、色泽一致，无起皮、脱落现象；附属设施的安装应牢固、美观，符合安全使用要求。3.2质量保证乙方应建立健全质量管理体系，严格按照施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。在工程保修期内，乙方应对工程质量问题免费承担维修责任。3.3质量检验乙方应在施工过程中严格进行质量自检，并按规定向甲方提交质量检验报告。甲方有权随时对工程质量进行检查和监督，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合质量要求为止。四、合同价款与支付4.1合同价款本工程的合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]），此价款为含税价，包括完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、税费等一切费用。4.2付款方式甲方按照以下方式向乙方支付工程款：合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）；工程完成[X]%时，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）；工程全部完工并通过甲方验收后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）；剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程保修期届满后无质量问题的情况下，甲方在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。4.3发票提供乙方应在每次收到甲方支付的工程款后[X]个工作日内，向甲方提供等额的合法有效发票。五、双方权利和义务5.1甲方权利和义务权利有权对工程施工进度、质量进行监督和检查；有权要求乙方按照合同约定的时间和质量标准完成工程施工；对工程设计和施工方案有变更的权利，但应提前书面通知乙方。义务按照合同约定的时间和方式支付工程款；提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；及时提供施工图纸和技术要求，并对乙方提出的技术问题进行解答；协调与工程相关的外部关系，确保施工顺利进行。5.2乙方权利和义务权利按照合同约定的时间和方式收取工程款；要求甲方提供施工所需的必要条件和技术支持；对甲方提出的不合理要求有拒绝的权利。义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护和文明施工工作；保护施工现场的环境，及时清理施工废弃物；按照规定对工程进行保修，承担保修期间的维修费用。六、材料供应6.1材料采购本工程所需的主要材料由乙方负责采购，乙方应选择符合国家和地方相关标准的优质材料，并提供材料的质量证明文件。甲方有权对乙方采购的材料进行检验和确认，如发现材料不符合要求，乙方应立即更换。6.2材料保管乙方应妥善保管采购的材料，做好防潮、防火、防盗等措施，因乙方保管不善导致材料损坏或丢失的，由乙方承担相应责任。七、安全施工7.1安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定安全施工方案，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方和相关部门。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任和费用。7.2安全培训乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。施工人员应持证上岗，遵守安全操作规程。八、工程变更8.1变更程序如甲方需要对工程设计或施工方案进行变更，应提前书面通知乙方，并提供变更后的设计图纸和技术要求。乙方应按照甲方的变更要求进行施工，因变更导致的工程量增加或减少，合同价款相应调整。8.2变更价款确定工程变更的价款按照以下原则确定：合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算变更价款；合同中只有类似于变更工程的单价，可以参照类似单价确定变更价款；合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。九、违约责任9.1甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金为止。因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括人工、机械闲置费用等。9.2乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的全部损失。如乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求为止，并承担由此给甲方造成的损失。如因工程质量问题给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款11.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。11.2保密条款双方应对在履行本合同过程中知