建筑工程追加合同范本

PAGE建筑工程追加合同范本甲方（发包方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]就[原合同项目名称]签订了编号为[原合同编号]的《建筑工程合同》（以下简称“原合同”）。现因工程实际情况需要，双方经友好协商，就原合同内容进行追加，并达成如下补充协议：一、追加工程概况（一）追加工程名称[追加工程具体名称]（二）追加工程地点[追加工程详细地址]（三）追加工程内容及范围1.具体工程内容[详细描述追加工程包含的各个分项工程，如基础工程中的土方开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑等；主体工程中的墙体砌筑、梁柱施工、屋面防水等；装饰装修工程中的墙面抹灰、地面贴砖、门窗安装等。]2.工程范围界定明确追加工程与原工程的衔接部分，以及双方在施工过程中的责任划分界限。例如，若追加工程涉及对原工程部分结构的改造，需说明改造范围及对原结构的保护责任。（四）追加工程工期1.本追加工程的开工日期为[具体开工日期]，竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]日历天。2.若因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。二、合同价款及支付方式（一）合同价款本追加工程的合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此价款为含税价，包括但不限于乙方完成追加工程所需的人工、材料、机械、运输、保险、利润、税金等一切费用。（二）支付方式1.预付款甲方应在本追加合同签订后[X]个工作日内，向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款乙方应在每月[具体日期]向甲方提交上月已完工程量报告及相应的进度款申请，甲方应在收到报告和申请后的[X]个工作日内进行审核，并在审核通过后的[X]个工作日内支付至已完工程价款的[X]%。3.结算款追加工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到结算报告和资料后的[X]天内进行审核。审核完成后，甲方应在[X]个工作日内支付至结算总价款的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金。4.质量保证金质量保证金在工程质量保修期满后[X]个工作日内无息退还乙方。三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对追加工程的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准规范进行施工。对乙方提交的工程进度款申请、竣工结算报告等资料进行审核，有权提出异议并要求乙方进行解释和修正。在乙方存在违约行为时，有权按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。在开工前，向乙方提供施工场地及施工所需的水、电、通讯等条件，并保证这些条件的正常使用。及时办理工程相关的审批手续，协调与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定的时间和要求组织工程验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件，对甲方提出的不合理要求有权拒绝。在甲方未按照合同约定支付价款时，有权按照合同约定追究甲方的违约责任。2.义务严格按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工，确保工程质量和进度。遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。按照规定编制工程施工资料，在工程竣工后及时向甲方提交完整的竣工资料。对工程质量负责，在质量保修期内承担保修责任。四、工程质量与验收（一）工程质量标准本追加工程的质量应符合国家和地方现行的相关工程质量标准和规范，以及原合同约定的质量标准。工程质量应达到[具体质量等级]标准。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，制定详细的质量保证措施，确保工程质量。在施工过程中，乙方应严格按照施工图纸、施工规范和质量检验标准进行施工，加强质量检查和验收工作。（三）工程验收1.乙方完成追加工程后，应自行组织预验收，预验收合格后向甲方提交竣工验收报告。2.甲方应在收到乙方竣工验收报告后的[X]天内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收证书；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。3.工程未经验收或验收不合格的，甲方不得使用。如甲方擅自使用，则视为工程已验收合格。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定的时间和金额支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付价款及违约金。2.若甲方因自身原因导致工程停工、窝工，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人工窝工费、机械闲置费、材料保管费等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的工期完成追加工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的全部损失。2.若乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准为止。因返工或修复造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.若乙方违反国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。六、争议解决本追加合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）本追加合同自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。本追加合同与原合同约定不一致的，以本追加合同为准。（二）本追加合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日本合同依据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条（建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。）、第七百