工程施工合同纠纷协议

PAGE工程施工合同纠纷协议甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]签订了工程施工合同（以下简称“原合同”），在合同履行过程中产生了纠纷。经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、纠纷概述甲乙双方在履行原合同过程中，就工程进度、质量标准、款项支付等方面产生了争议。具体争议事项如下：1.工程进度方面：乙方认为甲方未按照原合同约定及时提供施工所需的场地、图纸等资料，导致工程进度延误；甲方则认为乙方自身施工组织不力，未能合理安排人力、物力，致使工程未能按时推进。2.质量标准方面：甲方提出乙方所完成的部分工程不符合原合同约定的质量标准，要求乙方进行整改；乙方认为已严格按照合同要求施工，不存在质量问题，双方对工程质量的认定存在分歧。3.款项支付方面：乙方称甲方未按照原合同约定的时间和金额支付工程款，影响了乙方的资金周转和工程后续开展；甲方则表示乙方未达到相应的工程进度或质量要求，有权拒绝支付部分款项，双方在工程款支付的条件和金额上存在争议。二、标的物或服务具体描述1.工程项目名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及范围：[详细描述工程包含的具体项目，如建筑物的结构形式、层数、建筑面积，道路工程的长度、宽度、路面结构，水电安装工程的具体涵盖内容等][如有特殊要求或特定工艺，需详细说明，例如防水工程的材料要求、施工工艺标准，装饰装修工程的风格及材料选用标准等]4.工程期限：计划开工日期：[具体日期]计划竣工日期：[具体日期]总工期：[工期天数]天（具体以实际开工日期起算）三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的工程进度、质量进行监督检查，要求乙方按照原合同约定及本协议履行义务。如乙方未达到原合同约定的工程进度、质量标准或违反本协议约定，甲方有权要求乙方整改、暂停施工或采取其他必要措施，由此造成的损失由乙方承担。在乙方完成相应工程且符合要求后，有权按照本协议约定支付工程款。2.义务：按照原合同约定及时向乙方提供施工所需的场地、图纸、技术资料等，确保乙方正常施工。协调解决施工过程中与第三方的关系，避免因甲方原因影响乙方施工。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照原合同约定及本协议支付工程款。在甲方未履行相关义务导致乙方无法正常施工时，有权要求甲方承担相应责任并赔偿损失。对甲方提出的关于工程进度、质量等方面的合理要求，有权进行解释和说明，并提供相关证据。2.义务：按照原合同约定的工程进度、质量标准及施工规范进行施工，确保工程顺利完成。自行组织施工所需的人力、物力，合理安排施工计划，不得因自身原因延误工期。接受甲方及相关部门的监督检查，对检查中提出的问题及时整改。在工程竣工后，按照原合同约定及相关规定向甲方提交竣工资料，并配合甲方进行竣工验收。四、工程款支付1.支付方式：[明确工程款的支付方式，如银行转账、支票等]甲方应在[具体支付节点1]前支付工程款的[X]%，计人民币[X]元；在[具体支付节点2]前支付工程款的[X]%，计人民币[X]元；在工程竣工验收合格后[具体天数]内支付剩余工程款，计人民币[X]元。2.支付条件：乙方完成每个支付节点对应的工程内容，并经甲方及监理单位验收合格后，甲方按照本协议约定支付相应工程款。乙方需在每次申请工程款支付前，向甲方提供合法有效的发票。五、工程进度调整1.鉴于双方对工程进度存在争议，经协商一致，对工程进度进行如下调整：乙方应在本协议签订后[具体天数]内制定详细的工程进度计划，经甲方审核同意后严格按照计划执行。如因甲方原因导致工程进度延误，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此增加的费用；如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应采取有效措施加快进度，确保总工期不变，否则应承担相应违约责任。2.在工程施工过程中，如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程进度受阻时，双方应及时协商解决方案，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。六、工程质量整改1.对于甲方提出的工程质量问题，乙方应在接到通知后[具体天数]内进行核实，并根据问题的严重程度制定整改方案，经甲方审核同意后立即进行整改。2.整改费用：如经鉴定工程质量问题是由于乙方原因造成的，整改费用由乙方自行承担；如因甲方原因或其他非乙方原因造成的，整改费用由责任方承担。3.整改期限：乙方应在整改方案确定后[具体天数]内完成整改工作，并经甲方及相关部门验收合格。如乙方未能在规定期限内完成整改，每逾期一天，应按照未完成整改部分工程造价的[X]%向甲方支付违约金。七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，造成乙方停工、窝工等损失的，甲方应承担相应赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照原合同约定的工程进度、质量标准施工，或未按照本协议约定履行义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金人民币[X]元。如因乙方违约给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方逾期竣工的，每逾期一天，应按照工程总造价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程总造价的[X]%向甲方支付违约金。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方