工程施工合同变更协议

PAGE工程施工合同变更协议协议编号：[具体编号]本《工程施工合同变更协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于[协议签订日期]在[签订地点]共同签订：甲方（发包方）名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《[原工程施工合同名称]》（以下简称“原合同”），现因[变更原因详细说明，如设计变更、工程范围调整等]，经双方友好协商，就原合同的相关条款进行变更达成如下协议：一、变更内容（一）工程概况变更1.工程名称：由原合同中的“[原工程名称]”变更为“[变更后的工程名称]”。2.工程地点：从原合同约定的“[原工程地点]”变更至“[变更后的工程地点]”。3.工程内容：原合同约定的工程内容为[详细描述原工程内容]，现变更为[详细描述变更后的工程内容，包括新增或减少的具体项目、工作范围等]。（二）工程期限变更原合同约定的开工日期为[原开工日期]，竣工日期为[原竣工日期]。现变更为开工日期为[变更后的开工日期]，竣工日期为[变更后的竣工日期]。总工期由原合同的[原工期天数]天变更为[变更后的工期天数]天。（三）合同价款变更原合同约定的合同总价款为人民币[原合同价款金额]元（大写：[大写金额]）。现因工程内容变更等原因，合同总价款变更为人民币[变更后的合同价款金额]元（大写：[大写金额]）。具体调整明细如下：1.增加部分：[详细列出增加项目的名称、数量、单价及金额]。2.减少部分：[详细列出减少项目的名称、数量、单价及金额]。（四）质量标准变更原合同约定的工程质量标准为[原质量标准描述，如符合国家相关标准及行业规范等]。现根据工程实际情况及相关要求，变更为[变更后的质量标准描述，如达到特定的质量认证标准等]。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对工程进度、质量进行监督检查，要求乙方按照变更后的合同约定进行施工。对乙方报送的工程资料进行审核，有权提出合理的修改意见。在工程竣工后，按照相关规定组织验收。2.义务按照变更后的合同约定的时间和方式支付工程价款。协助乙方办理与工程相关的审批、许可等手续。向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等施工条件。（二）乙方权利与义务1.权利按照变更后的合同约定收取工程价款。要求甲方提供必要的施工条件和协助。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但需说明合理理由。2.义务严格按照变更后的工程内容、工期、质量标准等要求进行施工，确保工程质量和进度。按照规定提交工程进度报表、质量检验报告等相关资料。遵守施工现场的管理规定，做好安全防护和环境保护工作。三、工程价款支付（一）支付方式甲方按照以下方式向乙方支付变更后的合同价款：1.预付款：合同签订后[预付款支付时间]内，甲方向乙方支付变更后合同价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方每月[进度款申报时间]向甲方报送当月完成的工程量报表，甲方在收到报表后[进度款审核时间]内完成审核，并在审核通过后[进度款支付时间]内支付相应的进度款，支付比例为当月完成工程量对应的价款的[进度款支付比例]。3.竣工结算款：工程竣工并通过验收后，乙方在[竣工结算资料提交时间]内向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到结算资料后[竣工结算审核时间]内完成审核。审核无误后，甲方向乙方支付至变更后合同价款的[竣工结算款支付比例]，即人民币[竣工结算款金额]元（大写：[大写金额]）。4.质保金：剩余变更后合同价款的[质保金比例]作为质保金，即人民币[质保金金额]元（大写：[大写金额]），在质保期届满且无质量问题后[质保金支付时间]内无息支付给乙方。（二）支付账户乙方指定以下账户为收款账户：开户银行：[开户银行名称]账号：[银行账号]账户名称：[账户名称]四、工程验收（一）验收标准工程验收按照变更后的质量标准以及国家和地方相关的工程验收规范、标准进行。（二）验收程序1.乙方在工程完工后，应自行组织预验收，预验收合格后向甲方提交竣工验收报告及相关资料。2.甲方在收到乙方的竣工验收报告后[验收时间]内组织相关单位进行竣工验收。3.验收过程中如发现质量问题，乙方应按照甲方要求及时整改，直至验收合格。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期违约金比例]向乙方支付逾期违约金。逾期超过[逾期天数]的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。2.若甲方未按照约定提供施工条件或协助乙方办理相关手续，导致乙方无法正常施工的，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于停工、窝工损失等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照变更后的工期要求完成工程，每逾期一日，应按照变更后合同价款的[逾期违约金比例]向甲方支付逾期违约金。逾期超过[逾期天数]的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。2.若乙方施工的工程质量不符合变更后的质量标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准。因返工或修复造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.若乙方违反本协议约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。除本协议变更的条款外，原合同的其他条款继续有效。（二）本协议一式[份数]份，甲乙双方各执[持有份数]份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日以