店面亮化施工合同范本

PAGE店面亮化施工合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方希望对其店面进行亮化工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就店面亮化施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[店面名称]店面亮化工程2.工程地点：[店面具体地址]3.工程内容：乙方负责根据甲方提供的店面建筑结构、风格及甲方的需求，设计并安装店面的亮化照明系统。具体包括但不限于招牌灯、轮廓灯、装饰灯等灯具的选型、采购、安装及调试。对店面周边环境进行分析，合理规划亮化布局，确保亮化效果与店面整体风格相协调，同时符合城市照明管理的相关规定。完成亮化工程所需的电缆铺设、配电箱安装、接地系统等配套设施的施工。负责工程施工过程中的安全防护措施，确保施工人员及周边环境的安全。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[X]天。如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]天内，以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，甲方应在收到申请后[X]天内予以答复，逾期未答复则视为同意顺延。三、质量标准1.本工程质量应符合国家和地方现行的相关标准和规范，包括但不限于《建筑电气工程施工质量验收规范》《城市道路照明设计标准》等。2.亮化工程所使用的灯具、电缆、配电箱等材料和设备应符合国家质量标准和甲方要求，具有合格证书和质量检验报告。乙方应在材料和设备进场时，向甲方提供相关的质量证明文件，并经甲方验收合格后方可使用。3.工程竣工后，乙方应提供完整的工程质量验收报告，甲方应在收到报告后[X]天内组织验收。如工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担，工期不顺延。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款包括但不限于材料采购、运输、安装、调试、税费、利润等所有与本工程相关的费用。2.支付方式：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程完成[X]%时，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质保期届满且无质量问题后，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方提供工程进度报告和质量检验资料。对工程设计方案和施工过程中的重大变更有最终决定权。工程竣工后，有权按照合同约定的质量标准进行验收。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前，向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并保证施工场地具备施工条件。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如临时占道、施工许可等。及时对乙方提交的工程文件和报告进行审批和答复。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。在施工过程中，如甲方提出不合理的变更要求，乙方有权提出异议，并与甲方协商解决。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工任务。严格按照国家和地方的相关标准和规范进行施工，确保施工安全。负责施工现场的管理和环境保护，保持施工现场的整洁。工程竣工后，向甲方提供工程竣工图纸、质量检验报告等完整的工程资料。在质保期内，对工程质量问题负责免费维修和更换。六、材料设备供应1.本工程所需的主要材料和设备由乙方负责采购，乙方应选择质量合格、信誉良好的供应商，并对所采购的材料和设备质量负责。2.乙方采购的材料和设备应符合国家和地方的相关标准和甲方的要求，在材料和设备进场前，乙方应通知甲方进行验收。甲方有权对材料和设备的质量进行抽检，如发现质量问题，乙方应负责更换，并承担相应的费用和工期延误责任。3.甲方如需自行提供部分材料和设备，应在合同签订后[X]天内将材料和设备的清单及供应时间告知乙方。甲方提供的材料和设备应符合质量标准，如因甲方提供的材料和设备质量问题导致工程质量事故，由甲方承担相应责任。七、安全施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定并执行安全施工方案，采取必要的安全防护措施，确保施工人员及周边环境的安全。2.乙方应为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，承担因施工安全事故造成的人员伤亡和财产损失的赔偿责任。3.在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并在[X]小时内以书面形式向甲方和相关部门报告。乙方应配合甲方和相关部门对事故进行调查和处理，并承担相应的法律责任。八、工程变更1.施工过程中，如甲方提出工程变更要求，应提前[X]天以书面形式通知乙方。乙方应按照甲方的变更要求进行施工，因工程变更导致的费用增加或工期延误，双方应协商确定费用调整和工期顺延事宜，并签订补充协议。2.如乙方在施工过程中发现设计方案存在不合理或无法实施的情况，应及时以书面形式向甲方提出变更建议。甲方应在收到建议后[X]天内予以答复，如同意变更，双方应按照上述程序办理变更手续。九、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。如因甲方原因导致工程停工或工期延误，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员窝工费、设备闲置费等。甲方违反合同约定，擅自解除合同的，应向乙方支付合同总价款的[X]%作为违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款的[X]%作为违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。如因乙方返工导致工期延误，乙方应按照上述逾期竣工的违约责任承担责任。乙方违反合同约定，擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款的[X]%作为违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。十、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同约定的其他义务。十一、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日