工程分包清工合同范本

PAGE工程分包清工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：公司名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]地址：[乙方居住地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方承接了[工程项目名称]，现根据工程需要，将部分工程的清工劳务分包给乙方，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称[工程项目的具体名称]1.2工程地点[详细的工程地理位置]1.3工程内容乙方负责完成甲方指定的以下清工劳务工作：具体施工部位：[明确施工的具体区域或建筑结构部位，如某号楼的基础工程、主体结构的第几层等]工作内容描述：包括但不限于[列举具体的劳务工作内容，如钢筋的加工与绑扎、模板的安装与拆除、混凝土的浇筑与振捣等]1.4工程范围涵盖[详细说明工程的范围界限，如从建筑物的哪个轴线到哪个轴线，或者包含哪些具体的施工分项等]二、合同工期2.1开工日期[具体开工日期]2.2竣工日期[具体竣工日期]2.3工期总日历天数[总日历天数]天。乙方必须按照合同约定的工期完成全部清工劳务工作，如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。三、合同价款及支付方式3.1合同价款本工程清工劳务费用按照以下方式计算：计价方式：[明确是按建筑面积计算、按工程量计算还是按工日计算等，如每平方米[X]元、每立方米[X]元或每个工日[X]元]合同总价：暂定为人民币[X]元（大写：[大写金额]），最终结算金额以实际完成的合格工程量乘以约定的单价为准。3.2支付方式预付款：合同签订后，甲方在[具体日期]内支付乙方预付款，金额为合同总价的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完成工程量报告，甲方在收到报告后的[X]个工作日内审核确认，并在确认后的[X]个工作日内支付该月完成工作量的[X]%作为进度款。结算款：工程全部完工并经甲方验收合格后，双方在[X]天内完成结算。甲方在结算完成后的[X]个工作日内支付至结算总金额的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金。质量保证金：质量保证金在工程质量保修期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息退还乙方。四、双方权利和义务4.1甲方权利和义务4.1.1权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。按照合同约定对乙方完成的工程量进行审核和结算。在乙方严重违反合同约定或出现重大质量、安全问题时，有权解除合同。4.1.2义务提供施工所需的原材料、构配件、设备等，并保证其质量符合工程要求。向乙方提供施工图纸、技术交底等相关资料，对乙方进行必要的技术指导。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工环境。按照合同约定及时支付工程款项。4.2乙方权利和义务4.2.1权利按照合同约定收取工程款项。要求甲方提供必要的施工条件和技术支持。对甲方的不合理要求提出异议。4.2.2义务严格按照施工图纸、技术规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理和指挥。自行组织施工人员，并负责施工人员的管理、教育和安全培训，确保施工安全。爱护甲方提供的原材料、构配件和设备，如有损坏或丢失，应负责赔偿。按照合同约定的工期完成全部清工劳务工作，不得擅自停工、窝工。五、工程质量5.1质量标准本工程清工劳务质量应符合国家和地方现行的相关工程质量标准、规范以及甲方的质量要求，达到[具体质量等级标准，如合格、优良等]。5.2质量保证乙方应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保每道工序都符合质量要求。在工程质量保修期内，乙方对所完成的清工劳务工作承担免费维修责任。5.3质量检验乙方在每道工序完成后，应进行自检，自检合格后报甲方验收。甲方在收到乙方的验收通知后，应在[X]个工作日内进行验收。如验收不合格，乙方应立即进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担，因整改导致的工期延误不予顺延。六、安全生产与文明施工6.1安全生产乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，为施工人员配备必要的安全防护用品。乙方应采取有效的安全防护措施，确保施工现场的安全。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并及时报告甲方和相关部门。事故责任和损失由责任方承担。6.2文明施工乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工现场的整洁、卫生。做到工完场清，材料堆放整齐。乙方不得在施工现场发生打架斗殴、赌博等违法违纪行为，如有违反，甲方有权对乙方进行处罚。七、违约责任7.1甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方停工、窝工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费用、设备租赁费用等。7.2乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成清工劳务工作，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切损失。如乙方所完成的清工劳务工作质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。如乙方违反安全生产、文明施工等相关规定，甲方有权对乙方进行罚款，情节严重的，甲方有权解除合同。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款9.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质量保修期满、款项结清后终止。9.2合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份