广场铺装清工合同范本

PAGE广场铺装清工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方有广场铺装清工的需求，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经平等、自愿、协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[广场具体名称]广场铺装清工工程（二）工程地点[广场详细地址]（三）工程内容1.地面铺装按照设计要求对广场地面进行石材、地砖等材料的铺设工作，包括基层处理、弹线、试排、铺贴、灌缝等工序。石材、地砖的规格、颜色、材质需严格按照甲方提供的设计图纸和样品执行。2.附属设施安装负责广场内路沿石、树池围边等附属设施的安装，确保安装牢固、线条顺直、高度一致。对广场内的排水系统进行配合施工，包括排水篦子的安装，保证排水畅通。（四）工程范围以甲方提供的施工图纸和现场实际指定的范围为准，包括但不限于广场的主区域、通道、周边附属区域等。二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[X]天。（四）工期延误1.因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。2.因甲方原因（如未按时提供施工场地、变更设计等）导致工期延误的，乙方有权要求工期顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。3.因乙方自身原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金，延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切损失。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程清工费用采用固定单价方式计算，暂定合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。具体单价及工程量明细如下：项目名称单位单价（元）暂定工程量石材铺装平方米[X][X]地砖铺装平方米[X][X]路沿石安装米[X][X]树池围边安装米[X][X]排水篦子安装个[X][X]最终结算价款以实际完成的合格工程量乘以相应单价为准。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款乙方每月[X]日向甲方提交上月已完成工程量报告，甲方在收到报告后的[X]个工作日内进行审核确认，并在确认后的[X]个工作日内支付已完成工程量对应价款的[X%]。3.结算款工程竣工经甲方验收合格后，乙方在[X]天内提交竣工结算报告，甲方在收到报告后的[X]个工作日内完成审核。审核无误后，甲方在[X]个工作日内支付至结算总价款的[X%]。4.质保金结算总价款的[X%]作为质保金，质保期为[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息退还质保金。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，对不符合要求的地方有权要求乙方限期整改。有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和报表。对工程设计有变更的权利，但应提前通知乙方，并承担由此增加的费用和工期延误责任。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。在开工前[X]天，向乙方提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件。向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底。协调施工现场周边的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务严格按照施工图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。遵守施工现场的各项规章制度，做好安全防护和文明施工工作。按照合同约定的工期完成施工任务，不得擅自停工、窝工。负责施工过程中的材料搬运、保管和使用，合理节约材料，不得浪费。在质保期内，对工程质量问题免费进行维修和处理。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的相关施工质量验收规范和标准，以及甲方提供的设计要求。具体标准如下：1.地面铺装平整度偏差不超过[X]毫米，坡度符合设计要求，无积水现象。2.石材、地砖铺贴牢固，无空鼓、裂缝等缺陷，接缝宽度符合设计要求。3.路沿石、树池围边安装牢固，线条顺直，高度一致，偏差不超过[X]毫米。4.排水系统畅通，排水篦子安装平整，与周边地面衔接紧密。（二）质量检验与验收1.乙方应在每道工序完成后进行自检，自检合格后报甲方进行验收。甲方应在收到乙方验收通知后的[X]个工作日内进行验收，如未按时验收，视为验收合格。2.分项工程完工后，乙方应组织甲方进行分项验收。分项工程验收合格后，方可进行下一道工序施工。3.工程竣工后，乙方应在[X]天内组织自验，自验合格后向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后的[X]个工作日内组织竣工验收。4.工程验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内无偿返工，直至验收合格为止。返工期间的工期不顺延，且乙方应承担由此造成的一切损失。六、安全施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。乙方在施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失等。（二）安全措施1.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带、安全鞋等。2.在施工现场设置明显的安全警示标志和防护设施，确保施工人员和过往行人的安全。3.定期对施工设备和工具进行检查和维护，确保其安全运行。七、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费用、设备租赁费用等。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的，应按照本合同第二条第（四）款的约定承担违约责任。2.乙方施工质量不符合合同约定的，应按照本合同第五条第（二）款的约定承担返工责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.乙方违反安全施工规定，发生安全事故的，应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。4.乙方未经甲方同意擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X%]的违约金。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）保密条款双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何