彩钢瓦围挡合同协议书

PAGE彩钢瓦围挡合同协议书合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：单位名称：[甲方单位全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方详细地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：单位名称：[乙方单位全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方详细地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方有彩钢瓦围挡的安装需求，乙方具备相应的施工能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就彩钢瓦围挡的安装事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]彩钢瓦围挡安装工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方按照甲方提供的设计要求和施工图纸，负责彩钢瓦围挡的制作、运输、安装及拆除工作。具体包括：1.彩钢瓦的采购、制作，要求彩钢瓦材质为[具体材质]，厚度为[具体厚度]，颜色为[具体颜色]。2.围挡立柱的制作与安装，立柱采用[立柱材质]，规格为[具体规格]，间距为[具体间距]。3.围挡基础的施工，基础采用[基础类型]，尺寸符合设计要求。4.围挡的整体安装，确保围挡安装牢固、平整、美观，符合安全标准。5.在工程结束后，按照甲方要求对彩钢瓦围挡进行拆除，并清理现场。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程定于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用固定总价合同，合同总价款为人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。该价款包括彩钢瓦围挡的制作、运输、安装、拆除、税费等所有费用，除本合同另有约定外，不再调整。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。2.彩钢瓦围挡材料全部进场并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。3.工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。4.剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。对乙方提供的材料和设备进行检验，如发现不符合要求，有权要求乙方更换。工程竣工后，有权组织验收，对验收中发现的问题，有权要求乙方整改。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。在乙方施工前，提供施工场地及相关资料，确保施工场地具备施工条件。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。2.义务严格按照合同约定和相关标准进行施工，确保工程质量和安全。自行承担施工过程中的水、电、通讯等费用。遵守施工现场的管理规定，文明施工，保护环境。对施工过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密予以保密。在质保期内，对工程质量问题免费进行维修。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方的设计要求。彩钢瓦围挡的制作、安装应符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ592011）等相关标准。（二）材料检验乙方应提供彩钢瓦、立柱等主要材料的质量证明文件，甲方有权对材料进行检验。如材料不符合质量要求，乙方应立即更换，并承担由此产生的费用和损失。（三）隐蔽工程验收在隐蔽工程施工前，乙方应通知甲方进行验收，经甲方验收合格后方可进行下一道工序。如甲方未按时验收，乙方可自行隐蔽，但应做好记录。甲方有权对隐蔽工程进行复查，如复查不合格，乙方应负责返工，费用由乙方承担。（四）竣工验收1.工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。2.甲方应在收到乙方竣工验收报告后[X]个工作日内组织验收。如验收合格，双方签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内整改完毕，重新组织验收，直至验收合格为止。3.工程未经验收或验收不合格的，甲方有权拒绝接收，乙方不得擅自交付使用。六、质量保修（一）质保期本工程质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。（二）保修责任在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修。如乙方未按时到达，甲方有权自行维修或委托第三方维修，费用由乙方承担。七、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付合同价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的款项，并承担甲方因此造成的损失。2.乙方施工质量不符合合同约定和相关标准的，应负责无偿返工，直至达到质量要求为止。如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方违反本合同约定的其他义务的，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）合同变更与解除本合同的变更或解除须经双方协商一致，并签订书面协议。（三）保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（四）不可抗力因不可抗