审计用的施工合同范本

PAGE审计用的施工合同范本合同双方身份发包方（甲方）名称：[发包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]承包方（乙方）名称：[承包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设工程，乙方具备相应的施工资质与能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下施工合同协议。一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容本工程包括但不限于以下具体内容：1.建筑工程基础工程：包括土方开挖、基础浇筑、钢筋绑扎等，基础类型为[具体基础类型]，承载能力需满足设计要求。主体结构工程：采用[结构形式，如框架结构、剪力墙结构等]，墙体材料为[具体墙体材料]，混凝土强度等级为[具体强度等级]。屋面工程：包括屋面防水、保温、隔热等施工，防水材料采用[具体品牌及型号]，保温材料的导热系数需符合相关标准。2.装饰装修工程室内装修：墙面采用[具体装修材料及工艺，如乳胶漆、壁纸等]，地面采用[具体材料，如地砖、木地板等]，天花板采用[具体造型及材料]。室外装修：外墙采用[具体材料及工艺，如幕墙、真石漆等]，门窗采用[具体品牌及型号]，具备良好的隔音、隔热性能。3.安装工程给排水工程：包括室内外给排水管道的铺设、卫生洁具的安装等，管材采用[具体管材类型]，排水坡度需符合设计要求。电气工程：包括强弱电系统的安装，电线电缆采用[具体品牌及型号]，配电箱、开关插座等设备需符合国家标准。消防工程：包括消防设施的安装、调试，如消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等，消防设备需具备相关合格证书。（四）工程承包范围乙方负责本工程从施工准备阶段到竣工验收交付使用的全过程施工，包括但不限于施工图纸范围内的所有工程内容、施工过程中的变更工程以及为完成本工程所需的临时设施搭建、施工场地清理等工作。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，以甲方发出的开工通知为准。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、战争等。甲方未能按合同约定提供施工场地、施工图纸、施工所需的水、电等条件。设计变更导致工程量增加或施工难度增大。一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过[X]小时。2.乙方应在上述情况发生后[X]天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后[X]天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。3.若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，累计违约金不超过合同总价款的[X%]。三、质量标准（一）工程质量要求本工程质量应符合国家现行的工程施工质量验收规范和标准，达到[具体质量标准，如合格、优良等]。（二）质量保证措施1.乙方应建立健全质量管理体系，制定质量管理制度和质量保证措施，确保工程质量。2.乙方应严格按照施工图纸、施工规范和标准进行施工，不得擅自修改设计文件。3.乙方应加强对原材料、构配件和设备的质量检验，所有用于工程的材料、构配件和设备必须具有质量合格证明文件，并经甲方和监理工程师检验合格后方可使用。4.乙方应做好隐蔽工程的验收工作，在隐蔽工程施工完毕后，应通知甲方和监理工程师进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。（三）质量保修1.本工程的质量保修期按照国家相关规定执行，自工程竣工验收合格之日起计算。2.在质量保修期内，乙方应负责免费维修因施工质量问题造成的工程缺陷。若乙方未能在接到甲方维修通知后[X]天内进行维修，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担。四、合同价款与支付（一）合同价款本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此价款为含税价，包括完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、管理、利润、税金等一切费用。（二）价款调整1.以下情况可对合同价款进行调整：设计变更导致工程量增减。主要材料、设备价格波动超过[X%]。国家政策、法规变化导致费用增加或减少。2.乙方应在上述情况发生后[X]天内，将调整的原因、金额以书面形式通知甲方和监理工程师。甲方在收到通知后[X]天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意调整。（三）工程进度款支付1.本工程无预付款。2.乙方应在每月[具体日期]向甲方提交上月已完工程量报告及工程款支付申请，甲方在收到报告和申请后[X]天内进行审核，并支付已完工程价款的[X%]。3.工程竣工结算完成后，甲方应在[X]天内支付至结算价款的[X%]，剩余[X%]作为质量保证金，在质量保修期满后[X]天内无息返还。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利对工程质量、进度、安全等进行监督检查。按照合同约定对工程价款进行审核和支付。对乙方的施工活动进行协调和管理。2.义务在开工前[X]天，向乙方提供施工场地、施工图纸及相关技术资料。按照合同约定的时间和方式支付工程价款。协调处理施工过程中与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。及时组织工程竣工验收和结算。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的条件和资料。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工。遵守国家法律法规和施工现场的管理规定，确保施工安全。保护施工现场的环境，做好文明施工。按照规定提交工程竣工资料和结算报告。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未能按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.若甲方因自身原因导致工程停工、窝工，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人工、材料、机械闲置费用等。（二）乙方违约责任1.若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，应按照本合同约定支付违约金。2.若乙方工程质量不符合合同约定的标准，应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准。若因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.若乙方违反施工现场的管理规定，造成安全事故或环境污染等问题，应承担相应的法律责任和赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份，具有同等法律效力。（二）合同变更与解除本合同的变更或解除需经