店面灯箱施工合同范本

PAGE店面灯箱施工合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方有店面灯箱施工的需求，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经平等、自愿、充分协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[店面名称]店面灯箱施工工程（二）工程地点[具体店面地址]（三）工程内容1.灯箱设计：乙方根据甲方提供的店面风格、品牌形象等要求，进行灯箱的设计工作，包括灯箱的尺寸、形状、颜色、图案、文字等内容。设计方案需经甲方书面确认后方可实施。2.材料采购：乙方负责按照经甲方确认的设计方案采购灯箱制作所需的全部材料，材料应符合国家相关标准和行业规范，具有良好的质量和性能。主要材料包括但不限于灯箱框架材料（如铝合金、不锈钢等）、面板材料（如亚克力、钢化玻璃等）、照明光源（如LED灯条、灯泡等）等。3.灯箱制作：乙方应严格按照设计方案和相关工艺标准进行灯箱的制作，确保灯箱的制作质量。制作过程中，乙方应接受甲方的监督和检查，对甲方提出的合理意见和建议应及时采纳和整改。4.灯箱安装：乙方负责将制作好的灯箱运输至工程地点，并进行安装调试。安装过程中应确保灯箱的安装牢固、位置准确、水平度和垂直度符合要求，同时保证灯箱的电气连接安全可靠，无漏电、短路等隐患。5.其他：包括但不限于施工过程中的场地清理、成品保护等工作。二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[X]天（四）工期延误1.因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、战争等；甲方未能按合同约定提供施工条件，如未按时交付施工场地、未及时提供施工所需的相关资料等；设计变更或工程量增加；非乙方原因造成的停水、停电连续超过[X]小时以上；甲方同意给予顺延工期的其他情况。2.乙方应在上述情况发生后[X]天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后[X]天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见的，视为同意顺延工期。3.除上述情况外，乙方不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。三、合同价款及支付方式（一）合同总价款本合同总价款为人民币[大写]元整（￥[具体金额]），该价款为含税价，包括灯箱设计费、材料费、制作费、安装费、运输费、税费等乙方完成本合同约定的全部工程内容所需的一切费用。（二）支付方式1.合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写]元整（￥[具体金额]）。2.灯箱制作完成并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元整（￥[具体金额]）。3.灯箱安装调试完毕并经甲方最终验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元整（￥[具体金额]）。4.剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在质量保证期届满且无质量问题后[X]日内，甲方向乙方一次性无息支付。（三）支付条件乙方每次申请付款时，应向甲方提供等额有效的发票及相关付款申请资料，否则甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查，对不符合合同约定和相关标准的行为有权要求乙方整改；有权对灯箱的设计方案、材料选用等提出意见和建议，对乙方提交的设计方案和材料样品有最终确认权；有权在工程竣工后按照合同约定和相关标准进行验收，对验收不合格的部分有权要求乙方返工整改，直至达到验收标准。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款；在开工前[X]天内，向乙方提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件；及时向乙方提供与工程有关的资料和图纸，如店面建筑图纸、品牌标识资料等；协调施工场地周边的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取合同价款；有权要求甲方提供施工所需的相关资料和图纸，对甲方提出的不合理要求有权拒绝；在施工过程中，如遇到不可抗力因素或其他非乙方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予合理的补偿和工期顺延。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工规范完成灯箱的设计、制作、安装等工作；严格遵守国家相关法律法规和施工安全操作规程，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任；对施工过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露；在质量保证期内，对灯箱出现的质量问题负责免费维修或更换。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家相关标准和行业规范，以及双方约定的设计方案和质量要求。具体质量标准如下：1.灯箱的尺寸、形状、颜色、图案、文字等应与设计方案一致；2.灯箱的框架结构应牢固、稳定，无变形、裂缝等缺陷；3.面板材料应表面平整、光滑，无划痕、气泡等瑕疵；4.照明光源应亮度均匀、无闪烁，颜色符合设计要求；5.电气连接应安全可靠，接地良好，绝缘电阻符合要求；6.其他质量要求按照国家相关标准和行业规范执行。（二）质量保证期本工程的质量保证期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质量保证期内，乙方应免费提供维修、保养等服务，对因质量问题造成的损坏应及时进行修复或更换。（三）验收程序1.乙方完成灯箱制作后，应提前[X]天通知甲方进行制作验收。甲方应在收到通知后[X]天内组织验收，验收合格后双方签署制作验收报告。2.灯箱安装调试完毕后，乙方应提前[X]天通知甲方进行最终验收。甲方应在收到通知后[X]天内组织验收，验收合格后双方签署最终验收报告。3.如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行返工整改，直至达到验收标准。返工整改后重新进行验收，验收合格的日期为实际竣工日期。六、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费用、设备闲置费用等。3.甲方违反合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时承担由此给甲方造成的全部损失。2.乙方制作的灯箱质量不符合合同约定和相关标准的，应负责无偿返工整改，直至达到质量标准。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.乙方违反合同约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）合同变更与解除本合同的变更或解除须经双方协商一致，并签订书面协议。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。（三）保密条款双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予