2024装修承包合同书

2024装修承包合同书发包人（甲方）：________________身份证号：______________________承包人（乙方）：________________身份证号：______________________按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方就甲方的装饰装修工程施工有关事宜，经协商一致，达成如下协议：第1条工程概况1.1工程地点：______________________1.2工程内容：房屋间数______室______厅，总建筑面积______平方米。1.3承包范围：____________________1.4承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式：（1）承包人包工包全部材料；（2）承包人包工包部分材料；（3）承包人包工、发包人包料。1.5开工日期：______年______月______日；竣工日期：______年______月______日；总日历工期：______日。第2条合同价款与支付2.1合同价款：金额（大写）：____________________，￥：____________________。2.2合同价款确定方式：双方商定本合同价款采用第______种方式确定。2.3工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款______%即人民币______元。预付款扣回的时间、比例：____________________。2.4工程款支付：（1）支付方式：____________________（2）支付金额和时间：____________________第3条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。第4条发包人工作4.1发包人指派______为驻工地代表，负责合同履行。4.2发包人负责办理装饰装修工程的申报登记手续，并接受相关部门的监督管理。4.3发包人负责提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。4.4发包人负责清除影响施工的障碍物，并对房屋中的家具、陈设等采取保护措施。4.5开工前，发包人应向承包人进行现场交底。第5条承包人工作5.1承包人指派______为驻工地代表，负责合同履行。5.2承包人应严格按照施工图纸或作法说明及质量标准进行施工，确保工程质量。5.3承包人应遵守施工安全操作规程，确保施工安全。5.4承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品。第6条材料供应6.1承包人采购的材料、设备应符合国家标准，并提供相关质量证明。6.2由发包人提供的材料、设备发生质量问题，责任由发包人承担。第7条安全生产和防火7.1双方应严格遵守安全生产和防火规定，确保施工现场的安全。第8条工程质量及验收8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定______标准。8.2隐蔽工程和中间验收应及时办理，竣工后承包人应通知发包人验收。第9条工程变更9.1工程项目及施工方式如需变更，双方应及时办理变更签证。第10条竣工结算10.1工程竣工后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告。10.2结算报告经发包人批准后，双方签字，由发包人向承包人结清工程尾款。第11条工程保修11.1验收合格后，承包人应出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条违约责任12.1如因发包人或承包人原因导致违约，违约方应承担相应的违约责任。第13条争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成，按下列第______种方式解决：（1）提交______仲裁委员会仲裁；（2）依法向______人民法院起诉。第14条不可抗力14.1双方关于不可抗力的约定：____________________第15条保险15.1双方约定保险事项：____________________第16条合同生效16.1合同生效日期：______年______月______日第17条合同份数17.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第18条合同备案、鉴证18.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。如需备案或鉴证，双方应另行约定并办理相关手续。第19条其它约定19.1发包人、承包人双方在履行合同过程中，应遵守国家和地方的相关法律法规，并承担各自的法律责任。19.2双方应严格履行合同中的各项条款，如有违反，应承担相应的违约责任。19.3合同履行过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，按照本合同第13条约定的方式解决。19.4本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。19.5本合同正本及补充协议使用中文书写，一式两份，发包人、承包人各执一份。发包人（签字）：承包人（签字）：签订日期：______年____月____日签订地点：________________________附件：1.工程设计图纸及预算清单2.装饰装修管