幕墙劳务清包合同范本

PAGE幕墙劳务清包合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方幕墙劳务清包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：本工程幕墙施工范围包括但不限于[详细描述幕墙的具体部位、类型、面积等]，具体以施工图纸及现场实际情况为准。二、劳务清包范围及内容1.劳务清包范围乙方负责完成本工程幕墙施工所需的全部劳务工作，包括但不限于幕墙龙骨安装、幕墙面板安装、幕墙密封胶施工、幕墙防雷接地施工、幕墙防火封堵施工等所有与幕墙施工相关的劳务作业。2.劳务清包内容按照施工图纸及规范要求，完成幕墙各分项工程的劳务施工，确保施工质量符合国家及地方现行标准。提供劳务作业所需的全部人工，包括但不限于熟练工人、技术工人、辅助工人等，并负责工人的招聘、培训、管理、工资发放等。负责劳务作业所需的全部工具、设备及材料的搬运、装卸、保管等工作，但不包括幕墙施工所需的主要材料（如幕墙龙骨、幕墙面板、密封胶、防雷材料、防火材料等），主要材料由甲方负责供应至施工现场指定地点。配合甲方及其他相关单位进行工程质量检查、验收等工作，按照要求整改存在的问题。三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]，以甲方书面通知为准。2.竣工日期：[预计竣工日期]，总工期为[工期天数]日历天。3.工期延误因甲方原因导致工期延误的，经甲方确认后，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金；如因乙方原因延误工期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决，工期相应顺延。四、质量标准1.乙方应按照国家及地方现行的幕墙工程施工质量验收规范及标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.工程质量不符合约定的，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准；因返工造成的工期延误及甲方损失，由乙方承担。3.乙方在施工过程中应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对提出的质量问题应及时整改。五、合同价款及支付方式1.合同价款本合同劳务清包总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方及监理单位审核确认后，于次月[X]日前支付当月已完工程量价款的[X%]。竣工款：工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付至合同总价款的[X%]。结算款：工程结算完成后，甲方支付至结算总价的[X%]。质保金：结算总价的[X%]作为质保金，质保期为[质保期时长]年，质保期满后无质量问题，甲方一次性无息返还质保金。六、双方权利义务1.甲方权利义务权利有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见。按照合同约定支付工程款。有权根据工程实际情况调整施工方案，但应提前通知乙方。义务提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底。负责协调施工现场各单位之间的关系，为乙方施工创造良好条件。按照合同约定供应主要材料，并确保材料质量符合要求。及时办理工程变更、签证等手续，并承担相应费用。2.乙方权利义务权利按照合同约定收取工程款。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。要求甲方提供施工所需的图纸、资料及相关配合。义务遵守国家及地方有关法律法规及本合同约定，按照施工图纸及规范要求组织施工。制定施工安全管理制度，确保施工安全，承担因乙方原因造成的安全事故责任。负责施工现场的文明施工，保持现场整洁。按照合同约定的劳务清包范围及内容完成施工任务，确保工程质量和工期。妥善保管甲方供应的主要材料，如有丢失、损坏，应照价赔偿。配合甲方及其他相关单位进行工程验收，提供相关资料。负责施工人员的工资发放、社会保险缴纳等，不得拖欠工人工资。七、材料设备供应1.甲方负责供应本工程幕墙施工所需的主要材料，材料的规格、型号、质量等应符合设计及规范要求，并按时供应至施工现场指定地点。2.乙方应在收到甲方供应的材料后及时进行验收，并负责材料的搬运、装卸、保管等工作。如发现材料质量问题或数量短缺，应及时通知甲方处理。3.乙方自行负责劳务作业所需的工具、设备及辅助材料，但工具、设备应满足施工要求，并确保正常使用。八、安全施工1.乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定安全生产管理制度，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，并对施工人员进行安全教育培训。3.在施工过程中，乙方应采取有效的安全防护措施，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并及时报告甲方及相关部门。因乙方原因造成的安全事故责任，由乙方承担；如因甲方原因导致安全事故的，双方应根据责任大小分担相应责任。九、文明施工1.乙方应遵守国家及地方有关文明施工的规定，保持施工现场整洁卫生。2.乙方应合理安排施工时间，避免夜间施工扰民。如因施工需要必须进行夜间施工的，应提前办理相关手续，并采取有效的降噪、降尘等措施。3.乙方应做好施工现场的环境保护工作，减少施工对周边环境的影响。十、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。因甲方原因导致乙方无法正常施工或造成乙方损失（如工期延误、窝工、停工等）的，甲方应承担相应赔偿责任。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的质量标准、工期要求完成施工任务，应承担违约责任，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金；如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方违反本合同约定的其他条款，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。乙方如有转包、分包本合同劳务作业的行为，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同