安装工程预售合同范本

PAGE安装工程预售合同范本甲方（预售方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（预购方）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方拟进行安装工程，并预售相关工程服务，乙方有意愿预购该安装工程服务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.安装工程内容甲方将承担[具体安装工程名称]的安装工作，包括但不限于[详细列举安装涉及的设备、系统等，如电气设备安装、管道安装、通风系统安装等]。2.工程范围本次安装工程涵盖[具体项目地点]的[具体建筑物或区域]，详细范围以施工图纸及双方书面确认的文件为准。3.工程标准安装工程应符合国家及行业现行的相关标准和规范，包括但不限于[列举具体的标准规范名称，如建筑电气工程施工质量验收规范、通风与空调工程施工质量验收规范等]，确保工程质量达到优良水平。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利按照本合同约定收取乙方支付的款项。对工程施工进行统筹安排和指挥，根据工程需要合理调整施工计划和方案，但应提前通知乙方。在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任并采取相应措施。2.义务按照本合同约定的工程内容、范围和标准进行安装工程施工，确保工程质量和进度。负责组织施工人员、调配施工设备和材料，确保施工顺利进行。在工程施工过程中，及时向乙方通报工程进展情况，接受乙方的监督和检查。工程竣工后，按照相关规定和合同约定提交竣工报告及相关资料，并配合乙方进行验收。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定进行安装工程施工，确保工程质量和进度。在工程施工过程中，有权对工程质量、进度等进行监督和检查，提出意见和建议。按照合同约定的时间和方式支付款项后，有权要求甲方提供相应的发票和凭证。2.义务按照本合同约定的时间和方式向甲方支付预付款、进度款及尾款等款项。协助甲方办理施工过程中所需的相关手续和证件，提供必要的施工条件和配合。在工程施工过程中，如发现甲方施工存在问题或不符合合同约定的情况，应及时通知甲方并要求其整改。工程竣工后，按照合同约定及时组织验收，并在验收合格后签署相关文件。三、付款方式及时间1.预付款乙方应在本合同签订之日起[X]日内，向甲方支付合同总金额的[X]%作为预付款，即人民币[具体金额]元。2.进度款在工程完成[具体进度节点，如基础安装完成、主体设备安装完成等]后，乙方应在收到甲方提交的付款申请及相关证明文件之日起[X]日内，向甲方支付合同总金额的[X]%作为进度款，即人民币[具体金额]元。后续根据工程实际进度，按照上述方式依次支付进度款，直至工程竣工前支付至合同总金额的[X]%。3.尾款工程竣工验收合格后，乙方应在收到甲方提交的竣工结算报告及相关资料之日起[X]日内，向甲方支付合同总金额的[X]%作为尾款，即人民币[具体金额]元。四、工程期限1.开工日期本安装工程定于[具体开工日期]开工，以甲方实际发出的开工通知为准。2.竣工日期预计竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]天。但因不可抗力或乙方原因导致工期延误的除外。3.工期调整如遇下列情况，经甲方书面通知乙方后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等。乙方提出的合理变更要求，导致工程量增加或施工难度加大。因乙方原因造成的工程停工、窝工等情况，经双方协商一致后确定顺延工期。五、质量保证1.质保期本安装工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.质保责任在质保期内，甲方应对工程质量负责，如出现质量问题，甲方应在接到乙方通知后[X]日内派人进行维修或处理。如因甲方原因导致的质量问题给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。3.质保期满后质保期满后，乙方如需甲方继续提供质保服务，双方可另行协商并签订补充协议，乙方应按照约定支付相应的费用。六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照本合同约定的工程内容、范围、标准或工期进行施工，应承担违约责任，向乙方支付合同总金额的[X]%作为违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。因甲方原因导致工程质量不合格，甲方应负责无偿返工直至合格，并承担由此给乙方造成的全部损失。如甲方未按照合同约定的时间和方式提交竣工报告及相关资料，每逾期一日，应按照合同总金额的[X]%向乙方支付违约金。2.乙方违约责任如乙方未按照本合同约定的时间和方式支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权暂停施工，并要求乙方支付已完工程款项及违约金，同时乙方应承担由此给甲方造成的损失。如果乙方擅自变更工程内容、范围或标准，应承担违约责任，向甲方支付合同总金额的[X]%作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。因乙方原因导致工程延误的，每延误一日，乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。