建造大棚建设合同范本

PAGE建造大棚建设合同范本甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方建造大棚事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.大棚建造地点：位于[具体地址]。2.大棚规格及要求大棚类型为[具体类型，如温室大棚、简易大棚等]。大棚尺寸：长[X]米，宽[X]米，高[X]米。大棚结构要求：主体框架采用[材质，如热镀锌钢管]，棚膜选用[具体型号及材质的棚膜]，具备良好的保温、透光性能。配套设施：包括但不限于通风系统、遮阳系统、灌溉系统等，具体要求如下：通风系统：安装[通风设备的具体类型及数量]，确保大棚内空气流通顺畅。遮阳系统：采用[遮阳方式及材料]，有效降低夏季阳光直射对大棚内作物的影响。灌溉系统：配备[灌溉设备的具体类型及规格]，保证灌溉均匀且及时。3.建造工期本大棚建设工程自合同签订之日起[开工日期]开工，至[竣工日期]竣工，总工期为[X]天。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工程延误，工期相应顺延。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对大棚建设工程的质量、进度进行监督检查。有权要求乙方按照合同约定的标准和要求进行施工。在乙方违反合同约定时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务按照合同约定向乙方支付工程款。为乙方提供施工所需的场地及相关施工条件，确保施工顺利进行。协助乙方办理与大棚建设相关的审批手续（如需要）。及时对乙方完成的工程部分进行验收，如发现质量问题，应及时通知乙方整改。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在甲方未履行合同义务影响施工进度时，有权要求甲方承担相应责任并顺延工期。2.义务按照合同约定的规格、要求及工期进行大棚建设施工，确保工程质量达到合格标准。自行组织施工队伍，配备足够的施工人员和施工设备，保证施工顺利进行。遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。负责采购合同约定的建筑材料及设备，并保证其质量符合国家标准及合同要求。在施工过程中，如发现设计或现场实际情况与合同约定不符，应及时通知甲方协商解决。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。向甲方提供工程竣工资料（包括但不限于施工图纸、材料清单、质量检验报告等）。三、工程款及支付方式1.工程款总额：本大棚建设工程的工程款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写预付款金额]）。在大棚主体框架搭建完成并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的[进度款比例]，即人民币[X]元（大写：[大写进度款金额]）。大棚全部建设完毕，包括棚膜安装、配套设施调试完成且经甲方验收合格后，甲方支付工程款的[验收款比例]，即人民币[X]元（大写：[大写验收款金额]）。剩余工程款的[质保金比例]作为质保金，在质保期届满后无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]个月。四、工程质量及验收1.工程质量标准本大棚建设工程应符合国家及地方现行的相关建筑工程质量验收标准和规范，以及合同约定的规格、要求。乙方应确保所使用的材料、设备等符合质量要求，并提供相应的质量证明文件。2.验收程序乙方在完成每阶段工程后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[验收期限]内组织验收。验收时，乙方应提供工程质量检验报告、材料清单等相关资料。如验收合格，双方应签署验收合格文件；如验收不合格，乙方应按照甲方要求限期整改，直至验收合格。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并申请竣工验收。甲方应在接到竣工报告后的[竣工验收期限]内组织相关部门进行竣工验收。验收合格后，双方签署工程竣工验收报告。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款期限]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时工期相应顺延。若因甲方原因导致工程变更或延误工期，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于增加的工程费用、乙方的窝工损失等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准和工期进行施工，应承担违约责任。乙方应负责无偿整改直至符合合同要求，如因整改导致工期延误，每逾期一天，应按照合同总金额的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[逾期竣工期限]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[违约赔偿比例]向甲方支付赔偿金。若乙方擅自更换合同约定的建筑材料或设备供应商，甲方有权要求乙方立即更换，并承担由此给甲方造成的损失。若乙方在施工过程中违反安全规定导致安全事故，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任，如给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可以由双方另行