建设工程人工合同范本

PAGE建设工程人工合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[建设工程名称]的建设工程施工，乙方具备相应的劳务作业能力，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将该建设工程中的人工部分承包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[建设工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及要求：乙方负责完成[具体工程部位]的人工劳务作业，包括但不限于[列举主要劳务工作内容，如土方开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎、砌墙等]。乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范及质量要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。乙方需配合甲方及其他相关施工单位进行施工，服从甲方的统一指挥和协调。二、承包方式及范围1.承包方式：乙方以包人工的方式承包本工程的劳务作业，即乙方负责提供完成本合同约定劳务作业所需的全部人工，包括但不限于工人的招聘、培训、管理、工资发放等，甲方负责提供施工所需的材料、设备及工具等。2.承包范围：[明确具体的劳务作业范围，如从基础工程至主体结构完成阶段的所有人工劳务工作]。乙方负责清理施工场地内的建筑垃圾，并将其运至甲方指定的地点。三、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[工期天数]天。4.若因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延；若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同人工费用总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式：工程开工后，甲方在每月[具体日期]按照乙方上月完成工程量的[X%]向乙方支付进度款。工程进度达到[具体进度节点]后，甲方在次月[具体日期]支付至已完工程量的[X%]。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方在[具体期限]内支付至合同总价款的[X%]。剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期限]年后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况调整施工计划和要求，但应提前通知乙方。2.义务：负责提供施工所需的材料、设备及工具，并确保其质量符合要求，按时供应至施工现场。按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件。向乙方提供施工图纸、施工规范及质量要求等相关资料，并进行技术交底。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。有权要求甲方提供施工所需的材料、设备及工具，并对其质量进行检验。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致施工困难，有权要求甲方给予协助和支持。2.义务：按照本合同约定的承包方式及范围，组织具备相应技能和经验的工人进行施工，确保工程质量和进度。负责工人的招聘、培训、管理及工资发放等工作，确保工人的合法权益得到保障。严格遵守国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规，制定安全操作规程，加强安全教育，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。按照甲方提供的施工图纸、施工规范及质量要求进行施工，接受甲方的监督检查，对施工质量负责。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的损失由乙方承担。做好施工现场的环境保护工作，并承担因乙方原因造成的环境污染责任。积极配合甲方及其他相关施工单位的工作，服从甲方的统一指挥和协调。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。六、质量标准1.乙方应确保所完成的工程质量符合国家及地方现行的施工质量验收规范及标准，达到合格等级。2.乙方在施工过程中应严格按照施工图纸、施工规范及质量要求进行操作，每道工序完成后应经甲方验收合格后方可进行下一道工序。3.如工程质量不符合要求，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合格标准。整改费用由乙方自行承担，如因整改导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。七、安全施工1.乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。2.乙方应为其施工人员配备必要的安全防护用品，并监督其正确佩戴和使用。3.在施工现场设置明显的安全警示标志，采取有效的安全防护措施，防止安全事故的发生。4.如因乙方原因发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方。乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡、财产损失等赔偿责任及相关法律责任。八、违约责任1.若甲方未按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.若乙方未按照本合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过[约定天数]天，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。3.若乙方未按照本合同约定的质量标准完成施工任务，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。如乙方拒绝返工或返工后仍不符合要求，甲方有权扣除相应的工程款，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。4.若乙方违反本合同约定的安全施工规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡、财产损失等赔偿责任及相关法律责任。同时，乙方应按照事故造成损失的[X%]向甲方支付违约金。5.若一方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照合同总价款的[X%]向对方支付违约金。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同