太阳能光伏施工合同模板范本

太阳能光伏施工合同模板范本一、合同背景与目的太阳能光伏工程的顺利实施离不开规范严谨的施工合同作为保障。本合同模板旨在明确光伏项目建设过程中甲乙双方的权利义务，规范工程建设流程、质量标准、价款支付及争议解决机制，确保项目安全、高效、合规落地，维护双方合法权益。二、合同双方信息（一）甲方（发包方）名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系人及电话：________________（二）乙方（承包方）名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系人及电话：________________资质等级：____________________（需具备光伏工程专业承包资质或相关电力工程资质）三、工程概况（一）项目地点本光伏项目位于________________________（详细地址，含场地范围、坐标或地块编号）。（二）工程内容乙方负责完成本光伏项目的全部施工内容，包括但不限于：1.光伏组件、逆变器、汇流箱等设备的采购（若约定由乙方采购）、运输、装卸、安装、调试；2.光伏支架系统的设计优化（如需）、材料采购、加工、安装；3.电气系统（电缆敷设、配电柜安装、防雷接地等）的施工；4.项目并网前的系统检测、调试及并网手续协助（若约定由乙方协助）；5.工程资料的编制与移交（含竣工图、检测报告、操作手册等）。（三）工程规模光伏系统装机容量：________千瓦（kW）；组件数量：________块；支架类型：________（如固定式、跟踪式等）；预计年发电量：________千瓦时（kWh，结合项目光照条件、组件效率等测算）。四、工期要求（一）工期总天数自甲方书面下达开工令之日起，总工期为______日历天。（二）关键节点1.支架基础施工完成：______年____月____日；2.光伏组件安装完成：______年____月____日；3.系统调试完成：______年____月____日；4.项目整体竣工：______年____月____日。（三）工期顺延情形因甲方原因（如场地交付延误、设计变更、付款逾期）或不可抗力（地震、台风、政策调整等）导致工期延误的，乙方应在事件发生后____日内书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。五、合同价款与支付（一）合同总价本工程采用□固定总价/□单价包干方式计价，合同总价为人民币________元（大写：____________________）。固定总价包含：设备材料采购、运输、安装、调试、税费、利润、风险费等全部费用；单价包干：综合单价为______元/瓦（或元/千瓦），总价按实际装机容量结算（需明确计量规则）。（二）付款方式1.预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价的______%（即______元）作为预付款；2.进度款：支架基础施工完成并验收合格后，支付至合同总价的______%；光伏组件安装完成并验收合格后，支付至合同总价的______%；系统调试完成并通过甲方初步验收后，支付至合同总价的______%；3.竣工结算款：项目竣工并通过最终验收（含并网发电验收）后，双方完成结算，甲方向乙方支付至结算总价的______%；4.质保金：结算总价的______%（不超过5%）作为质保金，质保期满无质量问题后____日内无息付清。六、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.权利：对工程进度、质量、安全进行监督；对乙方采购的设备材料进行抽检；在乙方违约时提出整改、索赔或解除合同。2.义务：按约定时间交付施工场地（含场地平整、通水通电等）；协助乙方办理项目备案、并网等相关手续（如需）；按合同约定支付工程款；提供项目设计图纸、技术要求等资料（若由甲方提供）。（二）乙方权利义务1.权利：按约定收取工程款；在甲方违约时要求顺延工期、索赔或解除合同。2.义务：严格按照设计图纸、施工规范（如《光伏发电工程施工规范》GB____）及甲方要求施工；确保施工安全，承担施工过程中的安全事故责任（因甲方原因除外）；采购的设备材料需符合国家标准及合同约定，提供产品合格证、检测报告等资料；施工期间做好场地保护，避免破坏甲方原有设施；工程竣工后向甲方移交完整的竣工资料及操作手册。七、工程质量标准与验收（一）质量标准工程质量符合国家现行光伏工程施工及验收规范（如《光伏发电工程验收规范》GB/T____）、设计图纸及合同约定的技术要求，确保系统安全稳定运行，并网发电效率符合设计预期。（二）验收流程1.乙方自检：工程完工后，乙方自行组织检验，确保质量合格、资料齐全后，向甲方提交验收申请；2.甲方验收：甲方收到申请后____日内组织验收（可邀请监理、电网公司等参与），验收内容包括工程实体质量、设备运行情况、资料完整性等；3.并网验收：项目需通过电网公司并网验收的，乙方协助甲方完成相关手续，验收合格后取得并网发电许可。（三）验收不合格处理若验收不合格，乙方应在____日内整改完毕并重新申请验收，整改费用由乙方承担；若因甲方原因导致验收延误，工期顺延。八、违约责任（一）甲方违约1.逾期付款：每逾期一日，按应付未付款的______‰向乙方支付违约金；逾期超过____日的，乙方有权暂停施工，工期顺延，且甲方需赔偿乙方停工损失。2.场地交付延误：每延误一日，工期顺延一日，且甲方需赔偿乙方窝工损失（按乙方现场人员、设备闲置费用计算）。（二）乙方违约1.逾期完工：每逾期一日，按合同总价的______‰向甲方支付违约金；逾期超过____日的，甲方有权解除合同，乙方需返还已付工程款并赔偿损失。2.工程质量不合格：乙方无偿返修至合格，返修期不计入工期；若返修后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方全部损失（含重新施工费用、发电量损失等）。3.设备材料不合格：乙方需更换为合格产品，承担更换费用及工期延误责任。九、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，□提交________仲裁委员会仲裁/□向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）保密条款双方对合同内容、项目技术资料、商业信息等负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露（法律法规要求除外）。（二）不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行的，双方互不承担违约责任，但应在事件发生后____日内书面通知对方，并提供证明文件；双方应协商调整合同履行方式或解除合同。（三）合同变更与解除1.任何一方需变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致并签订补充协议后生效；2.一方严重违约（如逾期付款/完工超过____日、质量问题无法整改等），另一方有权书面通知解除合同，违约方承担全部损失。（四）质保期工程质保期为____年，自项目通过最终验收并并网发电之日起计算；质保期内，乙方免费提供维修服务（人为损坏或不可抗力除外）。（五）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：______日期：______年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：______