承建活动板房合同范本

PAGE承建活动板房合同范本甲方（承建方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于乙方有活动板房承建需求，甲方具备相应的承建能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方承建乙方活动板房事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.活动板房规格及数量活动板房的规格为[具体尺寸，如长×宽×高]，共计[X]间。每间活动板房应具备完整的结构，包括但不限于框架、墙板、屋顶、门窗等，确保符合安全、实用的要求。2.活动板房材质要求框架采用[材质，如优质钢材]，应具有足够的强度和稳定性，符合国家相关标准。墙板和屋顶采用[材质，如防火彩钢板]，具备防火、防水、保温等性能，颜色为[指定颜色]。门窗采用[材质及规格，如塑钢门窗]，保证密封性和安全性。3.活动板房安装地点位于[详细地址]，乙方应确保安装场地具备施工条件，包括但不限于平整、坚实的地面等。4.活动板房配套设施每间活动板房内配备[具体设施，如照明灯具、插座等]，满足基本使用需求。活动板房区域内设置[配套设施，如排水系统、消防设施等]，符合相关安全规范。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利按照本合同约定收取承建费用。要求乙方提供与承建活动板房相关的必要资料和协助。2.义务按照本合同约定的规格、材质、数量等要求，按时、保质、保量地完成活动板房的承建工作。负责活动板房的设计、制作、运输、安装及调试，确保活动板房符合国家及地方相关标准和规范，具备正常使用功能。施工过程中，遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因甲方原因造成的安全事故，由甲方承担全部责任。向乙方提供活动板房的质量合格证明文件及相关技术资料。在活动板房交付使用后，按照本合同约定的质保期提供质保服务，质保期内对活动板房出现的质量问题及时进行维修或更换。（二）乙方权利义务1.权利要求甲方按照本合同约定履行承建义务，提供符合质量要求的活动板房。对甲方的承建工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。2.义务按照本合同约定向甲方支付承建费用。向甲方提供活动板房安装所需的场地及相关资料，协助甲方办理施工过程中所需的各项手续。在甲方施工过程中，配合甲方做好协调工作，确保施工顺利进行。对甲方交付的活动板房进行验收，如发现质量问题或不符合本合同约定的情况，应及时通知甲方整改。三、承建费用及支付方式1.承建费用本合同承建费用总计为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，包含活动板房的设计、制作、运输、安装、调试、质保等全部费用，除本合同约定的调整情况外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后，乙方支付甲方承建费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。活动板房制作完成并运输至安装现场后，乙方支付甲方承建费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。活动板房安装调试完毕，经乙方验收合格后，乙方支付甲方剩余承建费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。四、工期1.开工日期本合同活动板房承建工程计划于[具体日期]开工，甲方应按照此日期组织施工，如因乙方原因导致开工日期延误，工期相应顺延。2.竣工日期本合同活动板房承建工程应于开工日期起[X]天内竣工并交付乙方使用，如遇不可抗力或因乙方原因导致工期延误，竣工日期相应顺延。3.工期延误因甲方原因未能按时完成承建工作，导致工期延误的，每延误一天，甲方应按照本合同承建费用的[X]%向乙方支付违约金。因乙方原因导致工期延误的，工期顺延，乙方应承担甲方因工期延误而增加的费用，如窝工费、设备租赁费等。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。五、质量标准及验收1.质量标准活动板房的质量应符合国家及地方现行的相关标准和规范，同时满足本合同约定的材质、规格、性能等要求。2.验收程序活动板房制作完成后，甲方应通知乙方进行预验收，乙方应在接到通知后[X]天内组织预验收。预验收合格后，方可进行运输和安装。活动板房安装调试完毕后，甲方应向乙方提交验收申请，乙方应在接到申请后[X]天内组织正式验收。验收应按照本合同约定的质量标准及相关规范进行，验收内容包括活动板房的外观、结构、性能、配套设施等。如验收合格，双方应签署验收报告；如验收不合格，甲方应按照乙方的要求在规定的时间内进行整改，直至验收合格，由此造成的工期延误和费用增加由甲方承担。六、质保期1.质保期期限本合同活动板房的质保期为自验收合格之日起[X]个月。2.质保期服务内容质保期内，甲方负责对活动板房进行免费维修、更换零部件等质保服务，确保活动板房正常使用。如因乙方使用不当或不可抗力等原因导致活动板房出现质量问题，甲方应负责维修，但乙方应承担相应的维修费用。3.质保期届满质保期届满后，乙方如需甲方继续提供质保服务，双方可另行协商签订补充协议，乙方应按照协商后的标准支付质保费用。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照本合同约定的质量标准、工期要求完成承建工作，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为本合同承建费用的[X]%。同时，甲方应负责整改，直至达到合同要求，如因整改导致工期延误，还应按照工期延误的相关约定承担责任。甲方提供的活动板房存在质量问题，在质保期内未按照本合同约定履行质保义务的，乙方有权自行维修或委托第三方维修，维修费用由甲方承担，同时甲方应按照维修费用的[X]倍向乙方支付违约金。甲方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任如乙方未按照本合同约定支付承建费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权暂停施工，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。乙方未按照本合同约定协助甲方办理施工手续、提供场地等，导致施工无法顺利进行，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为本合同承建费用的[X]%。同时，乙方应负责解决问题，确保施工顺利进行，如因乙方原因导致工期延误，还应按照工期延误的相关约定承担责任。乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。甲方