打混凝土爆模合同范本

PAGE打混凝土爆模合同范本甲方（委托方）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方在[具体项目名称]中存在打混凝土爆模的情况，需要乙方提供相应的修复及处理服务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下合同协议：一、标的物或服务具体描述（一）爆模情况说明1.在[具体施工地点]，甲方进行混凝土浇筑作业时，由于[具体原因，如施工工艺不当、模板支撑不牢固等]导致[具体部位，如墙体、楼板等]出现爆模现象。爆模造成了混凝土表面不平整、尺寸偏差超出允许范围，对后续施工工序产生了严重影响，具体爆模情况如下：爆模部位的混凝土向外凸出，最大凸出尺寸达到[X]厘米，导致该部位周边的模板变形损坏。爆模部位的混凝土表面出现蜂窝麻面，面积约为[X]平方米，影响了混凝土的外观质量。因爆模导致相邻的钢筋部分外露，长度约为[X]米，需要进行处理以保证结构安全。2.乙方应负责对上述爆模部位进行全面修复和处理，使其达到符合国家相关标准和设计要求的状态。（二）服务内容1.拆除爆模部位的多余混凝土，清理现场，确保施工场地整洁。拆除过程中应采取必要的防护措施，避免对周边已完成的混凝土结构造成二次损伤。2.对爆模部位的模板进行修复或更换，确保模板的平整度和牢固性，能够满足后续混凝土浇筑的要求。修复后的模板应符合设计尺寸和质量标准，其拼接处应严密无缝隙，支撑系统应稳定可靠。3.对爆模部位的钢筋进行校正和修复，使其恢复到正确的位置和形状，保证钢筋的间距、数量和锚固长度符合设计要求。对于外露的钢筋，应进行除锈处理，并采取有效的防锈措施。4.重新浇筑爆模部位的混凝土，确保混凝土的配合比符合设计要求，浇筑过程应振捣密实，避免出现蜂窝麻面、孔洞等质量问题。浇筑完成后，应按照规范进行养护，保证混凝土的强度和耐久性。5.在修复过程中，乙方应定期向甲方汇报施工进度和质量情况，接受甲方的监督检查。施工结束后，乙方应提交详细的施工记录和质量检验报告，证明修复工作符合相关标准和要求。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的标准和时间完成修复工作，如乙方未能按时完成或质量不符合要求，甲方有权要求乙方采取补救措施或承担相应的违约责任。2.义务向乙方提供爆模部位的详细施工图纸、技术要求及相关资料，协助乙方了解工程情况，确保乙方能够准确进行修复工作。为乙方的施工提供必要的工作条件，包括施工场地的清理、水电供应等。按照合同约定及时支付乙方的服务费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。在施工过程中，如因甲方提供的资料不准确或工作条件不具备等原因导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方采取措施解决问题，并相应顺延工期。2.义务按照国家相关标准、规范以及本合同约定的服务内容和质量要求，组织专业人员进行施工，确保修复工作的质量和进度。施工过程中应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。负责施工现场的环境保护，采取有效措施减少施工过程中产生的噪音、粉尘等污染，避免对周边环境造成不良影响。妥善保管甲方提供的资料，不得擅自泄露或用于与本合同无关的其他用途。定期向甲方汇报施工进度和质量情况，接受甲方的监督检查。如甲方提出的意见和建议合理，乙方应及时整改。三、服务费用及支付方式（一）服务费用1.经双方协商确定，本次打混凝土爆模修复服务的费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用为固定总价，不因任何因素调整，除非本合同约定的调整情形发生。2.上述费用包含乙方完成本合同约定的全部服务内容所需的人工费用、材料费用、机械设备费用、管理费、利润、税金以及其他所有相关费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方支付乙方服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.乙方完成拆除爆模部位多余混凝土、清理现场，并经甲方验收合格后，甲方支付乙方服务费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.在乙方完成模板修复或更换、钢筋校正和修复工作，并经甲方验收合格后，甲方支付乙方服务费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.乙方完成混凝土重新浇筑及养护工作，经甲方验收合格且乙方提交全部施工记录和质量检验报告后，甲方支付剩余服务费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期（一）工期要求乙方应自合同签订之日起[X]个工作日内完成全部修复工作。具体开工日期以甲方书面通知为准。（二）工期延误1.因甲方原因导致乙方无法按时开工或施工过程中出现停工、窝工等情况，工期相应顺延。乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。2.因乙方原因未能按照合同约定的工期完成修复工作，每延误一天，乙方应按照服务费用的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。经双方协商一致后，可适当顺延工期。五、质量标准及验收（一）质量标准1.乙方完成的修复工作应符合国家现行的相关施工质量验收规范和标准，包括但不限于《混凝土结构工程施工质量验收规范》等。2.修复后的混凝土表面应平整光滑，无明显裂缝、蜂窝麻面、孔洞等缺陷，其平整度偏差应符合设计要求。3.模板的安装应牢固可靠，尺寸准确，拼接处严密，垂直度和平整度应满足规范要求。4.钢筋的位置、数量、间距和锚固长度应符合设计图纸的规定，钢筋表面应清洁，无锈蚀现象。（二）验收1.乙方应在每个施工阶段完成后，提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格后，双方应签署验收文件。2.如验收不合格，乙方应按照甲方的要求在规定的时间内进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方自行承担，且整改期间不计入工期。如因乙方整改后仍无法达到验收标准，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.甲方在验收过程中发现的问题，乙方应及时记录并按照要求进行整改。整改完成后，乙方应再次提交验收申请，甲方应重新组织验收。如乙方对甲方提出的验收意见有异议，可协商解决或共同委托有资质的第三方检测机构进行检测。检测费用由责任方承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定按时支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时甲方应承担因逾期付款给乙方造成的其他损失。2.如甲方违反本合同约定，擅自变更服务内容或要求乙方降低质量标准，导致乙方无法正常履行合同的，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失，并按照服务费用的[X]%向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准完成修复工作，乙方应负责无偿返工直至达到验收标准。如因返工导致工期延误，乙方应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。如返工后仍不符合质量要求，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并按照服务费用的[X]%向甲方支付违约金。2.乙方违反本合同约定，擅自将服务工作转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的全部费用，并按照服务费用的[X]%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担因此给甲方造成的其他损失。3.乙方在施工过程中违反安全操作规程或环境保护规定，导致发生安全事故或环境污染事件的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。如因上述原因给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿甲方的全部损失，并按照服务费用的[X]%向甲方支付违约金。4.乙方未按照合同约定的工期完成修复工作，每延误一天，应按照服务费用的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的全部费用，并按照服务费用的[X]%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担因此给甲方造成的其他损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本合同生效之日起[X]年。（二）合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，如一方提出解除合同，需提前[X]天书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担相应的赔偿责任。（三）不可抗力1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.因不可抗力事件导致一方无法履行本合同约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并