新能源设备安装施工合同模板

新能源设备安装施工合同模板合同编号：_________甲方（发包方）：名称：______________________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：________________________地址：______________________________联系电话：__________________________开户银行：__________________________银行账号：__________________________乙方（承包方）：名称：______________________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：________________________地址：______________________________联系电话：__________________________开户银行：__________________________银行账号：__________________________鉴于：甲方拟在指定地点建设新能源项目，需进行新能源设备的安装与施工；乙方具备相应的施工资质、技术能力及安全生产条件，愿意承接本项目安装施工任务；双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，经协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。第一条合同目的与工程概况1.1本合同旨在明确甲乙双方就新能源设备安装施工项目的权利义务关系，确保工程安全、质量、进度和合规性。1.2工程名称：（如：XX光伏电站组件安装工程）1.3工程地点：1.4工程内容：包括但不限于新能源设备（如光伏组件、逆变器、支架系统、储能系统、并网柜等）的运输、安装、调试、并网配合、试运行及竣工验收等全过程施工服务。1.5承包方式：□总承包□分包（注明范围）□包工包料□包工不包料（请勾选）1.6工程质量标准：符合国家现行《光伏发电站施工规范》（GB50794）、《电力建设施工质量验收规程》及相关行业标准，达到甲方技术要求及设计图纸标准。第二条合同期限2.1开工日期：______年____月____日2.2竣工日期：______年____月____日2.3总工期：______日历天。因不可抗力、设计变更或甲方原因导致延期的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。第三条双方权利与义务3.1甲方权利与义务：（1）提供完整的设计图纸、技术资料及施工条件（如场地、水电接口等）；（2）按合同约定及时支付工程款项；（3）组织工程阶段性验收及最终竣工验收；（4）指派项目负责人：，联系方式：，负责协调与监督；（5）有权对施工质量、安全、进度进行监督检查，对不符合要求的行为提出整改要求。3.2乙方权利与义务：（1）严格按照设计图纸、技术规范及施工方案组织施工，确保工程质量与安全；（2）编制施工组织设计及安全专项方案，并报甲方备案；（3）负责施工人员管理、设备调配、现场安全防护及文明施工；（4）承担施工期间的安全生产责任，购买足额的建筑工程一切险及施工人员意外伤害保险；（5）工程完工后，提交完整的竣工资料及验收申请；（6）指派项目经理：，联系方式：，全权负责现场管理。第四条工程价款与支付方式4.1合同总价（含税）：人民币（大写）：_________________________元（小写）：￥_________元该价格为固定总价/可调价格（请注明），包含人工、材料、机械、运输、管理、税费、保险等一切费用。4.2付款方式：（1）预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款，计￥____元；（2）进度款：完成基础施工并经甲方确认后____日内，支付合同总价的%，计￥____元；（3）安装调试完成并初步验收合格后____日内，支付合同总价的%，计￥____元；（4）竣工验收合格并完成结算后____日内，支付至结算总价的%，计￥____元；（5）质量保证金：合同总价的%作为质保金，计￥________元，在质保期满无质量问题后____日内无息返还。第五条工程质量与验收5.1乙方应建立质量保证体系，实行全过程质量控制。5.2各阶段施工完成后，乙方应提前____日通知甲方进行阶段性验收。5.3竣工验收：乙方完成全部施工内容后，提交竣工报告及资料，甲方应在收到后____日内组织验收。5.4验收不合格的，乙方应在____日内完成整改并重新报验，由此产生的费用及工期延误责任由乙方承担。第六条保密条款6.1双方承诺对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术资料、项目信息等承担保密义务。6.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、使用或允许第三方使用上述保密信息。6.3本条款在本合同终止或履行完毕后____年内持续有效。第七条违约责任7.1甲方违约：（1）未按约定支付工程款的，每逾期一日，按应付未付款项的____‰向乙方支付违约金；逾期超过____日的，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。（2）因甲方原因导致工期延误的，经确认后，工期相应顺延。7.2乙方违约：（1）工程质量不符合约定标准的，应负责无偿返工或修复，并承担因此造成的工期延误责任；（2）工期延误的，每逾期一日，按合同总价的____‰向甲方支付违约金；逾期超过____日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失；（3）发生重大安全事故或严重违反安全生产规定的，甲方有权立即终止合同，并追究其法律责任。7.3违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于律师费、鉴定费、诉讼费等合理支出。第八条争议解决方式8.1因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权按以下第____种方式解决：□向________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为________，仲裁裁决为终局，对双方具有约束力。□向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条合同生效、变更与终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同的任何修改、补充，须经双方协商一致，并以书面形式签署补充协议，经双方签字盖章后生效。9.3本合同在下列情形下终止：（1）双方履行完毕全部义务；（2）经协商一致解除；（3）因不可抗力致使合同目的不能实现；（4）一方依法解除合同并履行通知义务。第十条其他通用条款10.1不可抗力因地震、台风、洪水、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况，导致不能履行或不能完全履行合同的，受影响方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明，可部分或全部免除责任。10.2通知与送达双方之间的通知应以书面形式通过邮寄（挂号信或快递）、电子邮件或专人送达。甲方联系人：，邮箱：，地址：________乙方联系人：，邮箱：，地址：________通知自发出之日起____日内视为送达。10.3完整协议本合同及其附件（包括技术协议、图纸、工程量清单等）构成双方就本项目达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的沟通与约定。10.4法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.5附件效力以下附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：附件一：工程量清单附件二：技术规范与施工图纸目录附件三：安全文明施工责任书附件四：项目组织架构及人员名单10.6合同份数本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：________日期：______年____月____日乙方（盖