工程安全分包合同样本

工程安全分包合同样本一、前言在工程建设领域，分包作业是优化资源配置、提升施工效率的重要方式，但分包环节的安全管理往往是事故隐患的高发区。一份权责清晰、条款严谨的工程安全分包合同，既是明确总包方与分包方安全管理责任的法律文书，也是防范安全事故、保障项目顺利推进的核心保障。本文结合工程建设法规与实务经验，提供工程安全分包合同样本及关键条款解析，助力参建各方筑牢安全管理防线。二、合同核心条款及样本示例（一）合同双方基本信息条款示例：甲方（总包方）：__________（全称），统一社会信用代码：__________，地址：__________，法定代表人：__________；乙方（分包方）：__________（全称），统一社会信用代码：__________，地址：__________，法定代表人：__________；说明：需明确双方主体资格，确保分包方具备相应施工资质（如建筑工程施工总承包/专业承包资质）及安全生产许可证，避免因主体资质瑕疵导致合同无效或安全责任失控。（二）工程概况条款示例：1.项目名称：__________工程2.项目地点：__________3.分包工程内容：__________（需详细描述分包范围，如“主体结构混凝土浇筑作业”“机电安装管线铺设”等，避免模糊表述）4.工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止（含计划工期、节点工期，需与总包总工期协调）说明：清晰界定分包工程范围与工期，是后续安全管理、质量验收的基础。若分包工程涉及深基坑、高支模等危大工程，需单独标注并附专项施工方案审批要求。（三）安全管理责任划分1.总包方（甲方）安全责任条款示例：（1）向乙方提供施工现场及毗邻区域的地下管线、气象水文等安全资料，对乙方进行书面安全技术交底，交底内容需经双方签字确认；（2）监督乙方落实安全管理制度，定期检查乙方施工区域的安全隐患，发现问题责令限期整改；（3）统一协调施工现场的安全防护、文明施工措施，为乙方提供必要的安全作业条件（如安全通道、临边防护设施等）；（4）若乙方存在违规作业、安全隐患拒不整改等情形，甲方有权暂停乙方作业，直至隐患消除。依据：《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，总包方对分包工程的安全生产承担连带责任，因此需通过合同明确监督、交底等义务，降低自身风险。2.分包方（乙方）安全责任条款示例：（1）建立安全生产管理体系，配备专职安全员（人数需符合工程规模要求，如建筑面积1万㎡以下配1名，1-5万㎡配2名等），制定安全管理制度、操作规程及应急预案；（2）对进场作业人员进行三级安全教育（公司、项目、班组级），特种作业人员（如焊工、架子工）必须持证上岗，且证书在有效期内；（3）采购、使用符合国家标准的安全防护用具、机械设备（如安全帽、安全带、起重机械等），并定期检测、维护；（4）严格执行安全技术交底要求，对施工区域的安全隐患及时排查整改，发生安全事故立即启动应急预案并报告甲方。说明：分包方作为一线作业的直接责任主体，需在合同中细化其安全管理义务，避免“以包代管”。例如，可约定“乙方作业人员未佩戴安全帽的，甲方有权按每人次____元扣除安全保证金”，通过经济手段强化管理。（四）安全费用与支付条款示例：1.安全费用计提：乙方按分包合同价款的____%（不低于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定的比例）计提安全费用，专款专用；2.安全费用使用范围：包括安全设施购置、安全培训、应急救援演练、职业病防治、安全检查与整改等；3.支付方式：甲方在乙方完成____节点（如“基础施工完成”“主体结构封顶”）后，支付当期安全费用的____%，工程竣工验收合格且无安全事故后结清剩余费用。注意：安全费用不得挪作他用，合同中可约定“若乙方违规使用安全费用，甲方有权暂停支付并要求整改，整改期间产生的安全责任由乙方承担”。（五）安全事故处理条款示例：1.事故报告：乙方发生安全事故（含轻伤及以上、财产损失等），需在1小时内向甲方及监理单位报告，隐瞒不报或迟报的，承担全部法律责任；2.应急救援：双方应立即启动应急预案，抢救伤员、保护现场，因抢救需要移动现场物品的，应做好标记或记录；3.责任划分与赔偿：若事故由乙方违规作业、管理失职导致，乙方承担全部赔偿责任（包括医疗费、误工费、设备损失、行政处罚等），并承担甲方因此遭受的损失；若事故因甲方提供的安全条件缺陷导致，甲方承担主要责任，但乙方未履行安全管理义务的，需承担相应责任；4.事故调查：配合政府部门或第三方机构的事故调查，提供真实资料，不得伪造、毁灭证据。（六）违约责任条款示例：1.乙方未按约定落实安全管理义务（如未进行三级教育、特种作业人员无证上岗），甲方有权要求整改，整改期间按每日____元扣除工程款；逾期未整改的，甲方可解除合同，乙方需支付合同价款____%的违约金；2.甲方未按约定支付安全费用或提供安全作业条件，导致乙方无法施工的，乙方有权暂停作业，工期顺延，甲方需按每日____元赔偿乙方损失；3.任何一方违约导致对方遭受损失（含直接损失、间接损失），违约方需全额赔偿。（七）争议解决与合同终止1.争议解决条款示例：双方因合同履行发生争议，应先协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院起诉（或约定仲裁机构，如“提交XX仲裁委员会仲裁”）。2.合同终止条款示例：（1）工程竣工验收合格，双方结清款项后，合同自动终止；（2）一方严重违约（如乙方多次违规作业导致重大安全隐患、甲方长期拖欠安全费用），守约方有权书面通知解除合同，合同自通知送达之日起终止；（3）合同终止后，乙方应在____日内撤离现场，妥善移交施工资料，双方按实际完成工程量结算。（八）其他约定条款示例：1.保密条款：双方对合同内容、施工技术、商业秘密等负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露；2.通知与送达：双方确认的送达地址为合同首页载明的地址，邮件、短信等送达即视为有效；3.合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，报建设行政主管部门备案____份，具有同等法律效力。三、合同签订与履行注意事项（一）资质审查签订合同前，总包方需审查分包方的营业执照、资质证书、安全生产许可证，并核实其既往工程的安全管理业绩（可要求提供近3年无重大安全事故证明），避免选择资质不符或安全管理混乱的分包方。（二）条款细化合同条款需结合项目特点细化，例如：若分包工程涉及高空作业，需明确“乙方应为作业人员购买高空作业意外险，保险费用由乙方承担”；若在汛期施工，需约定“乙方应制定防汛专项预案，配备沙袋、抽水泵等应急物资”。（三）备案与交底合同签订后，需按规定报工程所在地建设行政主管部门备案；同时，总包方应向分包方进行全面的安全技术交底，交底内容需涵盖工程特点、危险源、防护措施等，交底记录由双方签字存档。（四）动态管理施工过程中，双方应定期召开安全例会，检查安全制度落实情况；若工程范围、工期、危险源发生变化，应签订补充协议，重新明确安全责任与费用。四、工程安全分包合同样本（完整文本）（注：以下为合同样本框架，实际签订需根据项目情况调整，建议由专业律师审核）工程安全分包合同甲方（总包方）：________________________乙方（分包方）：________________________根据《中华人民共和国民法典》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，甲乙双方就____工程的分包作业及安全管理事宜，经协商一致，签订本合同。一、工程概况（同前文条款示例）二、安全管理责任（同前文条款示例，需结合项目补充细节）三、安全费用与支付（同前文条款示例）四、安全事故处理（同前文条款示例）五、违约责任（同前文条款示例）六、争议解决与合同终止（同前文条款示例）七、其他约定（同前文条款示例）甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：____法定代表人（签字）：____签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____