钢结构劳务分包合同标准条款

钢结构劳务分包合同标准条款一、合同主体与资质条款合同需明确发包方（总包方或专业承包方）与分包方（劳务企业）的全称、住所地、法定代表人等信息。分包方须具备建筑劳务作业资质（含钢结构相关作业范围），且不得超越资质承接业务；发包方应确保分包行为合法（无转包、违法分包情形，符合《建筑法》《民法典》关于分包的规定）。实务提示：签订前核实分包方资质证书、安全生产许可证有效性，留存复印件备案；约定“若分包方资质失效导致合同无效，需承担发包方损失”的责任条款。二、工程内容与范围条款需清晰界定劳务作业边界，避免与专业分包混淆。典型钢结构劳务内容包括：制作类：构件下料、组对、焊接、矫正、打磨（含焊缝探伤辅助工作）、防腐底漆涂装（若约定）；安装类：构件吊装、定位、螺栓紧固、焊接（现场安装焊缝）、临时支撑搭设与拆除；辅助类：材料场内搬运、成品保护、配合甲方及监理验收（含检测时的协助工作）。禁止性约定：劳务分包不得包含钢结构材料采购、大型机械租赁（如塔吊、履带吊）、专项工程（如防火涂料施工、钢结构检测），否则可能被认定为“工程分包”，导致合同无效。三、工期与进度条款1.工期节点：明确总工期（自开工至完工验收）、开工日期（以发包方书面通知或现场具备条件为准）、关键节点（如构件加工完成时间、安装分段工期）。2.工期顺延：约定可顺延情形（设计变更、发包方供料延误、不可抗力、非分包方原因的停电/停水超过8小时），需书面签证确认顺延天数。3.逾期责任：分包方逾期完工，按“每日××元”或“合同总额××%/天”支付违约金（违约金总额不超过合同价的10%-20%，避免过高被法院调减）；发包方原因导致工期延误，需补偿分包方窝工损失（按人工单价×窝工人数×天数计算）。四、劳务报酬与支付条款（一）计价方式（三选一或组合）固定总价：适用于工程量明确的小型项目，约定包干总价（含所有劳务内容、风险）；单价包干：按“吨位（如每吨××元）、面积（如每平米××元）、工时（如每工日××元）”计价，工程量按实结算（需约定计量规则，如钢结构吨位按设计图示重量计算，不含螺栓、辅材）；计时工资：适用于零星、变更作业，需每日签字确认工时。（二）支付节点预付款：合同生效后×日内支付合同价的×%（不超过30%，且需约定预付款抵扣方式）；进度款：按月/按节点（如构件加工完成50%、安装完成70%）支付已完工程量的×%，需附“工程量确认单+质量验收单”；完工款：工程完工验收合格后×日内支付至合同价的×%（预留5%-10%质保金）；质保金：质保期满（与整体工程质保期一致，一般2年）无质量问题后×日内无息返还。（三）支付条件与争议分包方需提供增值税劳务发票（税率3%或9%，依资质类型）；发包方逾期支付，按LPR（贷款市场报价利率）的1.5倍支付利息，或约定违约金（如每日万分之三）。五、质量标准与验收条款（一）质量要求符合设计图纸（含节点详图）、钢结构施工规范（如GB____《钢结构工程施工质量验收标准》）、合同约定标准（如焊缝等级、涂装厚度、螺栓扭矩值）。（二）验收流程工序验收：分包方自检合格后，报发包方/监理验收（如焊接工序完成后，需提供焊缝探伤报告）；隐蔽工程验收：如螺栓预埋、焊缝隐蔽前，必须经发包方确认；成品验收：分项工程（如钢柱安装、钢梁安装）完工后，按《建筑工程施工质量验收统一标准》组织验收。（三）质量整改与责任分包方无偿返修质量问题（如焊缝缺陷、涂装剥落），返修期不计入工期；因质量问题导致发包方损失（如工期延误、第三方索赔），分包方全额赔偿。六、安全与文明施工条款（一）分包方责任建立安全生产制度，对工人进行三级安全教育（岗前培训、安全交底）；配备安全防护设施（高空作业安全带、安全网，动火作业灭火器、接火斗）；特种作业人员（焊工、起重工）持证上岗，办理动火证、吊装证；发生安全事故，立即上报并承担“自身原因导致的工伤赔偿、第三方损害赔偿”。（二）发包方义务提供安全施工条件（如临边防护、安全通道），进行安全技术交底；承担“发包方原因导致的安全事故责任”（如材料缺陷、设计错误）。（三）文明施工分包方负责施工区域整洁，材料分类堆放，垃圾及时清运；遵守环保要求（如焊接烟尘收集、噪声控制），否则承担行政处罚责任。七、双方权利义务条款（一）发包方权利义务权利：监督进度、质量、安全，对违规行为下达整改令，单方解除合同（如分包方转包、重大质量事故）；义务：提供施工图纸、技术交底，按时供应材料/设备，支付劳务报酬，协调交叉作业。（二）分包方权利义务权利：获得足额报酬，要求发包方提供必要施工条件，拒绝违章指挥；义务：按要求施工，服从发包方管理，保守技术/商业秘密，不得转包、再分包。八、合同变更与解除条款（一）变更程序因设计变更、工程范围调整，双方需签订书面变更协议，明确工程量、工期、报酬的调整方式（如按原单价计价，或重新组价）。（二）解除情形发包方解除：分包方转包/再分包、工期严重延误（逾期×日以上）、重大质量事故且拒绝整改；分包方解除：发包方拖欠报酬超过×日、提供的材料/条件严重影响施工；不可抗力解除：如地震、台风导致工程无法继续，双方互不承担责任，按已完工程量结算。九、违约责任条款发包方违约：未按时付款，按约定支付利息/违约金；未提供施工条件，赔偿分包方窝工损失（人工+机械闲置费）。分包方违约：质量不达标，支付违约金（合同价的×%）并返修；工期延误，按逾期天数支付违约金；转包/再分包，发包方有权解除合同并要求返还已付款，赔偿损失。十、争议解决条款约定争议解决方式：仲裁：向××仲裁委员会申请仲裁（需明确机构名称，如“北京仲裁委员会”）；诉讼：向工程所在地人民法院提起诉讼（便于证据调取、执行）。十一、其他条款保密条款：双方对对方的技术方案、商业信息（如成本、工期）保密，期限至合同终止后×年；不可抗力：定义为“不能预见、不能避免、不能克服的客观情况”，包括自然灾害、政策禁令等；通知与送达：约定双方通讯地址、电子邮箱，送达方式（邮寄、短信、微信）及视为送达的条件；合同生效：双方签字盖章后生效，一式×份，双方各执×份，报建设主管部门备案（如需）。实务建议1.签订前对分包方进行“履约能力评估”（查看过往钢结构项目业绩、工人数量、设备配置）；2.劳务报酬尽量与“质量、进度、安全”挂钩（如进度款支付附质量验收单，质保金与质保期挂钩）；3.明确“材料损耗率”（如钢材下料损耗率≤3%，超耗部分由分包方承担）；4.约定“现场管理人员配置”（