建筑脚手架安全施工合同范本

建筑脚手架安全施工合同范本为规范建筑脚手架搭设、拆除及安全管理相关工程的合作行为，明确发包人与承包人的权利义务，保障施工安全、工程质量及双方合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，结合工程实际情况，双方经平等协商，订立本合同。第一条合同双方甲方（发包人）：名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：___________________乙方（承包人）：名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：___________________双方承诺：所提供的主体信息真实有效，具备履行本合同的相应资质与能力（乙方须具备脚手架专业承包资质及安全生产许可证）。第二条工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.脚手架类型及范围：（1）脚手架类型：□扣件式钢管脚手架□碗扣式钢管脚手架□门式钢管脚手架□其他（注明：_________）；（2）搭设范围：外脚手架（层数/高度：_________）、满堂脚手架（区域/用途：_________）、卸料平台（数量/规格：_________）等（按实际需求填写）。4.工期要求：（1）搭设工期：自____年__月__日起至____年__月__日止（或按甲方进度要求分阶段完成）；（2）拆除工期：自____年__月__日起至____年__月__日止（或工程竣工后____日内完成）。第三条安全责任与管理（一）甲方责任1.向乙方提供施工所需的工程图纸、场地条件说明等基础资料，确保资料真实、准确，满足施工安全要求。2.对乙方的安全施工方案、安全防护措施进行监督检查，发现隐患时，有权要求乙方限期整改。3.提供施工现场必要的安全防护设施（如临边防护、安全通道等），并在乙方施工区域设置明显的安全警示标志。4.发生安全事故时，协助乙方开展救援、事故调查及善后处理工作，按规定向相关部门报告。（二）乙方责任1.严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范（如《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB____等），建立健全安全生产管理制度，配备专职安全员，负责施工现场的日常安全管理。2.对所有施工人员进行安全教育培训及安全技术交底，确保施工人员熟悉操作规程及安全注意事项，特种作业人员（如架子工）须持证上岗。3.脚手架的搭设、拆除作业须严格按照经甲方（或监理）认可的专项施工方案执行，确保作业过程安全，严禁违规操作。4.施工现场设置安全警示标志，做好作业区域的封闭管理，防止无关人员进入；搭设、拆除过程中，采取防坠落、防物体打击等防护措施。5.发生安全事故时，须立即停止作业，启动应急预案，及时报告甲方及相关部门，承担自身责任范围内的经济损失及法律责任，配合事故调查。第四条施工要求与质量标准1.专项方案：乙方应在施工前编制脚手架专项施工方案（含设计计算书、构造要求、应急预案等），经内部审核后报甲方（或监理）审批，审批通过后方可实施。2.材料要求：脚手架所用钢管、扣件、脚手板、安全网等材料须符合国家标准（如《直缝电焊钢管》GB/T____、《钢管脚手架扣件》GB____等），进场前提供质量证明文件，经甲方验收合格后方可使用。3.搭设与拆除：（1）搭设作业：按专项方案及规范要求施工，确保立杆、横杆、剪刀撑等构件的间距、连接方式符合设计；脚手板铺设严密、固定牢固，安全网张挂规范。（2）拆除作业：按“先搭后拆、后搭先拆”的原则进行，严禁整体推倒或抛掷材料；拆除前须对作业人员进行安全交底，设置警戒区域，专人监护。4.验收与维护：（1）搭设完成后，乙方自检合格，报甲方、监理联合验收，验收合格后方可投入使用，验收记录双方签字存档。（2）乙方负责脚手架的日常检查、维护，遇暴雨、大风（≥6级）等恶劣天气或施工荷载变动后，须重新检查，发现问题及时整改。第五条费用及支付1.费用组成：本合同费用包含脚手架材料费、人工费、安全措施费、检测费、税费等全部费用（具体明细可另附清单）。2.计价方式：□按建筑面积计价：____元/平方米，总建筑面积____平方米，总价____元（大写：_________）；□按搭设长度/高度计价：____元/米（或元/平方米），总长度/高度____，总价____元（大写：_________）；□包干价：总价____元（大写：_________），包含本合同约定的全部工作内容。3.支付方式：（1）预付款：合同签订后__日内，甲方向乙方支付合同总价的__%（即____元）；（2）进度款：脚手架搭设完成、验收合格后__日内，支付至合同总价的__%（累计支付____元）；（3）尾款：脚手架拆除完成、场地清理完毕后__日内，支付剩余尾款（即合同总价的__%，____元）。4.发票要求：乙方须向甲方提供符合国家规定的增值税发票，否则甲方有权延迟付款，且不承担违约责任。第六条违约责任1.甲方违约：（1）未按约定提供施工资料或场地条件，导致工期延误的，工期相应顺延，甲方赔偿乙方因此产生的直接损失（如人工窝工、材料闲置费用等）。（2）未按约定支付款项，每逾期一日，按未付款项的__‰向乙方支付违约金；逾期超过__日的，乙方有权暂停施工，工期顺延。2.乙方违约：（1）未按规范、方案施工或安全措施不到位，甲方要求整改后，乙方逾期未整改的，甲方有权委托第三方整改，费用从合同款中扣除，且乙方须支付合同总价__%的违约金。（2）因乙方原因发生安全事故，乙方承担全部经济损失及法律责任，且须支付合同总价__%的违约金；工期延误的，每逾期一日，按合同总价__‰向甲方支付违约金。第七条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼（或约定：提交_________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决）。第八条其他条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至双方履行完合同义务、结清款项后终止。2.合同份数：本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。3.补充协议：未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。4.保密义务：双方对合同内容、工程技术资料及商业信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。5.不可抗力：因自然灾害、政府行为等不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任，按实际情况协商调整工期、费用或解除合同。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________法定代表人（签字）：____________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日合同使用说明1.本范本适用于建筑工程中脚手架搭设、拆除及安全管理的专业承包合作，可根据项目实际情况调整条款细节（如安全标准、计价方式、违约比例等）。2.签订前须核