太阳能发电项目合同范本样本

太阳能发电项目合同范本样本甲方（项目业主）信息名称：____________________地址：XX市XX区XX路123号联系人：____________________联系电话：0XX-1234乙方（承包方）信息名称：____________________地址：XX市XX区XX路456号联系人：____________________联系电话：0XX-5678鉴于条款甲方拟建设太阳能发电项目，乙方具备光伏项目设计、施工及设备安装的相关资质与能力。双方经友好协商，就项目的设计、采购、施工、调试、验收及并网发电等事宜达成如下协议：一、项目概况（一）项目地点XX省XX市XX县XX村（具体以项目现场及审批文件为准）。（二）项目规模本项目规划装机容量为5兆瓦，最终以设计文件及审批文件为准。（三）项目内容乙方负责光伏组件采购安装、逆变器及汇流箱等设备采购安装、支架系统安装、电气系统施工、并网接入系统施工，以及项目的设计、调试、试运行、验收直至并网发电交付等全部工作（具体范围以双方确认的设计文件及施工图纸为准）。二、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.提供项目建设用地，确保场地权属清晰、无纠纷，且具备“三通一平”（通水、通电、通路、场地平整）施工条件。2.按合同约定支付价款，协调项目建设中与当地政府、居民的关系，协助乙方办理项目备案、环评、电网接入等审批手续（乙方需配合提供资料）。3.对项目进度、质量进行监督，发现问题有权要求乙方限期整改。（二）乙方权利义务1.严格按照国家及行业标准（如《光伏发电工程施工规范》GB____等）、设计文件要求，完成项目设计、采购、施工、调试、验收等工作，确保项目符合并网发电条件。2.采购的设备、材料须符合设计要求及质量标准，提供产品合格证明、检测报告等资料；光伏组件、逆变器等主要设备的品牌、型号须经甲方确认后方可采购（甲方确认的品牌范围为一线品牌，具体以双方签字确认的清单为准）。3.承担施工期间的安全管理责任，为施工人员购买工伤保险，确保施工符合《建设工程安全生产管理条例》要求，因施工安全事故导致的损失由乙方承担。4.按合同约定工期推进项目，每周向甲方提交进度报告；接受甲方监督，对甲方提出的整改意见在3日内完成整改。5.项目完工后，编制完整的竣工资料（含设计文件、设备资料、施工记录、检测报告等），配合甲方完成验收及并网手续办理。三、工期要求（一）工期期限本项目总工期为90日历天，自甲方提供施工场地并签发开工令之日起计算。具体节点工期（设计完成、设备到场、施工完成、调试完成、并网发电）由双方在施工进度计划中明确。（二）工期延期1.因甲方原因（场地交付延迟、付款延迟、审批延误等）导致工期延误的，工期相应顺延，甲方承担乙方窝工损失（按乙方实际投入的人工、设备费用计算）。2.因乙方原因导致工期延误的，每延误1日，乙方支付合同总价款0.1%的违约金；延误超过15日的，甲方有权解除合同，乙方返还已收款项并赔偿损失。3.因不可抗力（自然灾害、政府政策调整等）导致工期延误的，双方互不担责，工期顺延，协商调整后续计划。四、合同价款及支付方式（一）合同总价款本项目合同总价款为人民币肆拾万元整（￥400,000.00），为包干价，包含设计、采购、施工、调试、验收、税费、保险等全部费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后5日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币壹拾贰万元整（￥120,000.00）。2.进度款：设计文件经甲方审核通过，且主要设备到场并验收合格后，支付合同总价款的30%，即人民币壹拾贰万元整（￥120,000.00）。项目施工完成，经甲方初步验收合格后，支付合同总价款的20%，即人民币捌万元整（￥80,000.00）。3.验收款：项目并网发电并提交竣工资料后10日内，支付合同总价款的15%，即人民币陆万元整（￥60,000.00）。4.质保金：合同总价款的5%，即人民币贰万元整（￥20,000.00），质保期2年满后无质量问题，一次性无息支付。（三）价款调整因甲方设计变更、工程量增减导致价款调整的，双方签订补充协议，明确调整金额及支付方式。五、质量标准与验收（一）质量标准1.符合《光伏发电工程施工规范》GB____、《光伏发电工程验收规范》GB/T____等国家及行业标准。2.符合双方确认的设计文件及技术要求（光伏组件转换效率不低于20%，逆变器转换效率不低于98%）。3.设备厂家质保要求：光伏组件质保期25年，逆变器质保期5年。（二）验收流程1.阶段验收：乙方完成设计、设备到场、施工等阶段工作后，书面通知甲方验收。甲方5日内组织验收，合格则签署报告；不合格的，乙方3日内整改并重新申请。2.最终验收：项目调试完成后，乙方提交竣工验收申请及竣工资料（含设计、设备、施工、检测、试运行报告等），甲方10日内组织验收。验收合格的，签署验收报告，项目交付；不合格的，乙方5日内整改，费用自理。3.并网验收：乙方配合甲方及电网公司完成并网验收，确保项目符合电网接入要求，取得并网许可。六、违约责任（一）甲方违约责任1.未按约定支付价款的，每逾期1日，按未付金额的0.1%支付违约金；逾期超过15日的，乙方有权暂停施工，工期顺延，甲方承担乙方损失。2.未按约定提供场地、资料或协调关系，导致乙方无法施工或工期延误的，承担乙方窝工损失（按实际人工、设备费用计算），工期顺延。（二）乙方违约责任1.设备、材料不符合要求的，无偿更换合格产品，承担工期延误及甲方损失，支付合同总价款5%的违约金。2.施工质量不符合要求的，无偿整改至合格，整改期工期不顺延，每逾期1日支付合同总价款0.1%的违约金；整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方返还已收款项并赔偿损失。3.擅自转包或违法分包的，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价款10%的违约金，赔偿甲方损失。七、争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）保密条款双方对知悉的商业秘密、技术秘密、项目信息承担保密义务，未经书面同意不得披露，保密期限至合同终止后3年。（二）不可抗力因不可抗力（自然灾害、政府政策调整等）导致合同无法履行的，双方及时通知对方，提供证明，协商解决方案（调整工期、变更合同或解除合同）。（三）合同变更与解除1.双方协商一致，签订书面补充协议变更或解除合同。2.一方严重违约，经催告后15日内未整改的，另一方有权解除合同。3.合同解除后，双方结算已完成工作价款，乙方移交资料和现场，甲方支付相应款项。（四）通知与送达双方通知以书面形式（邮件、传真、快递）送达至本合同首页约定的地址或联系人，地址或联系人变更的，5日内书面通知对方，否则视为未送达。（五）合同份数与生效本合同一式4份，甲乙双方各执2份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____________________日期：____年__