网络游戏联运合同协议2025

网络游戏联运合同协议2025鉴于双方愿意就网络游戏产品的联合运营事宜进行合作，本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合作范围与内容1.1本协议项下合作网络游戏产品为：[游戏产品名称]（以下简称“游戏产品”），版本号为[版本号]，游戏类型为[游戏类型]。1.2双方同意联合运营游戏产品，联运范围为[联运地域范围]。1.3联运内容包括但不限于：(一)游戏产品的后续开发与维护；(二)游戏产品的服务器运营、维护和升级；(三)游戏产品的市场推广和用户获取；(四)游戏产品的用户服务，包括但不限于客服咨询、投诉处理等；(五)游戏产品的技术支持与更新；(六)双方约定的其他联运事项。1.4合作期限自[起始日期]起至[终止日期]止，共计[合作期限]年。期满后，双方如需续约，应提前[提前期限]个月协商续约事宜，并签订新的合作协议。第二条双方权利与义务2.1运营商（甲方）权利与义务：(一)享有在约定范围内游戏产品的联运权及根据本协议约定获得的收益。(二)有权对游戏产品的运营数据、用户行为等进行监督，并要求乙方定期提供运营报告。(三)有权根据市场变化和用户反馈，在与乙方协商后调整游戏运营策略和版本更新计划。(四)应按照本协议约定，按时足额向乙方支付游戏分成收益。(五)负责游戏产品的服务器搭建、运营、维护和升级，保障游戏产品的稳定运行。(六)负责游戏产品的市场推广活动，包括但不限于线上线下宣传、社区运营、用户活动等。(七)负责游戏产品的反作弊系统建设和日常反作弊工作，维护游戏公平环境。(八)负责游戏产品的用户服务体系建设，处理用户咨询、投诉等，提升用户满意度。(九)应保障游戏产品的网络安全，防止黑客攻击、数据泄露等安全事件发生。(十)应按照约定向乙方提供必要的游戏运营数据和分析报告。2.2开发商（乙方）权利与义务：(一)享有游戏产品的知识产权，包括但不限于软件著作权、商标权等。(二)享有根据本协议约定获得的游戏分成收益。(三)有权对游戏产品的运营情况提出建议和意见，并参与重要运营决策的讨论。(四)应按照本协议约定，按时完成游戏产品的开发任务，并保证游戏质量。(五)应向甲方提供游戏产品的完整源代码、技术文档及其他必要的技术资料。(六)负责游戏产品的版本更新和技术支持，及时修复游戏漏洞和bug。(七)配合甲方进行游戏产品的市场推广活动，提供必要的技术支持和资源。(八)应保证游戏产品的技术稳定性和安全性，避免因技术问题影响游戏运营。(九)应向甲方提供游戏产品的开发进度报告和技术文档更新。第三条收益分配与结算3.1收益来源：游戏产品的收益来源于游戏内虚拟物品销售、游戏内货币交易、增值服务、广告等。3.2收益分配比例：游戏产品的总收益在扣除税费和平台费用后，按照[甲方分成比例]%：[乙方分成比例]%的比例进行分配。具体分成比例可根据市场情况和双方协商进行调整。3.3结算周期：收益结算周期为每月一次，自每月[结算起始日期]至[结算截止日期]。3.4结算方式：甲方应在每个结算周期结束后[结算周期天数]个工作日内，将应支付给乙方的分成收益通过银行转账方式支付至乙方指定的银行账户。银行账户信息如下：账户名称：[乙方账户名称]开户银行：[开户银行名称]银行账号：[银行账号]3.5税费承担：双方各自承担因收益分配而产生的税费。甲方在支付收益时，可代扣代缴乙方应缴纳的税费，具体税种和比例根据国家相关法律法规执行。第四条知识产权4.1游戏产品的整体知识产权归开发商（乙方）所有。运营商（甲方）在合作期限内享有游戏产品的联运权和根据本协议约定的收益权，不享有除联运和收益权以外的其他权利。4.2开发商（乙方）应向运营商（甲方）提供游戏产品的源代码和技术文档，并保证其完整性和可用性。源代码和技术文档的归属和使用权由双方另行约定。4.3双方同意，在本协议有效期内及终止后[知识产权保护期限]年内，任何一方不得将游戏产品的知识产权许可或转让给任何第三方。第五条违约责任5.1若任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2甲方未按时足额支付乙方分成收益的，每逾期一日，应按逾期金额的[违约金比例]%向乙方支付违约金。逾期超过[逾期天数]天的，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿损失。5.3乙方未按时完成游戏开发任务，或提供的游戏产品质量不符合约定标准，影响游戏运营的，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。甲方有权要求乙方限期整改，若整改无效，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿损失。5.4任何一方泄露本协议项下的商业秘密或技术秘密，给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。第六条保密条款6.1双方同意对本协议内容及在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密进行保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或用于本协议以外的目的。6.2保密期限为本协议有效期内及终止后[保密期限]年。6.3本协议终止或解除后，保密条款仍然有效。第七条争议解决7.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可将争议提交至[仲裁机构名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。7.3仲裁地点为[仲裁地点]。7.4本协议适用中华人民共和国法律。第八条协议的生效、变更和解除8.1本协议自双方签字盖章之日起生效。8.2本协议的任何变更，须经双方书面同意。8.3发生以下情况之一，本协议可以解除：(一)双方协商一致解除本协议；(二)因不可抗力导致本协议无法履行；(三)一方严重违反本协议约定，经另一方书面催告后[催告期限]日内仍未改正。第九条其他条款9.1不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。9.2通知：双方之间的任何通知或通讯应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首部列明的地址或邮箱。9.3合同份数：本协议一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。9.4未尽事宜